装修公司与业主合同.docVIP

装修公司与业主合同

合同编号：[具体编号]

业主信息：

业主名称：[业主公司名称]

业主地址：[具体地址]

业主联系方式：[具体电话或邮箱]

装修公司信息：

装修公司名称：[装修公司名称]

装修公司地址：[具体地址]

装修公司联系方式：[具体电话或邮箱]

第二章：工程概况

工程地点：[具体工程地点]

工程内容：详细列出装修工程的各项具体内容，如客厅装修（包括墙面处理、地面铺设、天花板装修等）、卧室装修（含衣柜定制、床品布置等）、厨房装修（橱柜安装、厨房电器布置等）、卫生间装修（卫浴设施安装、防水处理等）。

工程期限：预计开始时间为[开始日期]，预计结束时间为[结束日期]，总工期为[具体天数]。

第三章：工程价款及支付方式

工程总价款：[具体总价款金额]

支付方式及时间：

1.签订合同后[X]日内，业主需支付工程总价款的[X]%作为预付款。

2.工程进度达到[具体阶段]时，业主应支付工程总价款的[X]%。

3.工程竣工并经业主验收合格后[X]日内，业主需支付工程总价款的[X]%。

4.剩余工程总价款的[X]%作为质保金，在质保期届满且无质量问题后[X]日内支付给装修公司。

第四章：工程质量及验收

工程质量标准：严格按照国家相关装修标准以及双方约定的标准进行施工，保证工程质量符合行业规范和业主的要求。

验收时间及标准：

1.装修公司应在工程竣工前[X]日通知业主进行初步验收，业主应在接到通知后的[X]日内进行初步验收。

2.初步验收合格后，业主应在[X]日内通知装修公司进行最终验收，装修公司应在接到通知后的[X]日内进行最终验收。

3.验收标准以双方在合同中约定的质量标准为准，如出现质量问题，装修公司应在接到业主通知后的[X]日内进行整改，直至达到验收标准。

验收程序：

1.业主和装修公司共同组成验收小组，对工程进行全面检查。

2.验收小组应填写验收报告，明确工程质量是否合格。

3.如工程质量不合格，装修公司应按照验收报告中的整改要求进行整改，整改完成后重新进行验收。

第五章：双方责任与义务

业主责任与义务：

1.按时支付工程价款，如逾期支付应按照合同约定支付违约金。

2.提供装修所需的场地及相关资料，并保证场地符合施工要求。

3.协助装修公司办理相关施工手续，如出入证等。

4.对装修公司的施工过程进行监督，如发觉问题应及时通知装修公司。

装修公司责任与义务：

1.按照合同约定的工程内容、质量标准和工期进行施工，保证工程质量和进度。

2.负责施工过程中的安全管理，如发生安全应承担相应责任。

3.对装修材料和设备的质量负责，如出现质量问题应及时更换或修复。

4.遵守施工现场的管理规定，如保持施工现场的整洁、文明施工等。

第六章：材料与设备

材料与设备的供应：

1.装修材料和设备由装修公司负责采购，业主有权对材料和设备的品牌、质量等进行审核。

2.装修公司应提前[X]日将采购的材料和设备清单提交给业主审核，业主应在接到清单后的[X]日内给予回复。

3.如业主对材料和设备的品牌、质量等有异议，双方应协商解决，如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式处理。

材料与设备的验收：

1.装修公司在材料和设备送达施工现场后，应及时通知业主进行验收。

2.业主应在接到通知后的[X]日内对材料和设备进行验收，如发觉质量问题应及时通知装修公司。

3.如业主在验收时未提出异议，视为材料和设备验收合格。如在使用过程中发觉材料和设备存在质量问题，装修公司应承担相应责任。

第七章：工期延误及顺延

工期延误的情形：

1.因业主原因导致工期延误，如业主未按时支付工程价款、未提供施工场地等。

2.因不可抗力原因导致工期延误，如自然灾害、战争等。

3.因装修公司原因导致工期延误，如装修公司施工不当、材料供应不及时等。

工期顺延的条件：

1.出现工期延误的情形后，装修公司应及时通知业主，并提供相关证明材料。

2.业主应在接到通知后的[X]日内对工期顺延的申请进行审核，如审核同意应及时通知装修公司。

3.如业主未在规定时间内审核或未同意工期顺延的申请，视为业主同意工期顺延。

第八章：违约责任

双方违约的情形及责任：

1.业主违约的情形及责任：如业主逾期支付工程价款，应按照逾期金额的[X]%向装修公司支付违约金；如业主擅自变更工程内容或要求，给装修公司造成损失的，应承担赔偿责任。

2.装修公司违约的情形及责任：如装修公司未按照合同约定的工程内容、质量标准和工期进行施工，应按照工程总价款的[X]%向业主支付违约金；如装修公司提供的材料和设备存在质量问题，应负责更换或修复，并承担由此给业主造成的损失。

违约金的支付：

1.如双方发生违约行为，应先协商解决，如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

2.违约方应在