简单道路施工合同7篇.docx

简单道路施工合同7篇

篇1

#甲方（建设单位）：_________

#乙方（施工单位）：_________

#工程名称：_________

#工程地点：_________

#开工日期：_________

#竣工日期：_________

#合同价款：_________

#支付方式：_________

#一、工程概况

本工程为一条城市次干道，全长约XX公里，双向XX车道，设计车速为XX公里/小时。工程内容包括道路、排水、照明、绿化等附属设施的建设。

#二、工程要求

1.乙方应按照设计要求和施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应合理安排施工顺序，确保施工进度符合甲方要求。

3.乙方应做好安全防护措施，确保施工现场安全。

4.乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保工程验收合格。

#三、合同条款

1.合同价款：本合同价款为XX元，包括道路施工的全部费用。具体支付方式和时间按照甲方支付计划执行。

2.支付方式：乙方应每月向甲方提交进度款申请，甲方在收到申请后XX个工作日内完成审核并支付进度款。最终结算款在竣工验收合格后XX个工作日内完成支付。

3.违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务，需向甲方支付违约金，违约金按合同价款的XX%计算。如甲方未按照合同约定支付款项，需向乙方支付违约金，违约金按应付未付金额的XX%计算。

4.其他条款：双方可协商确定其他条款，如争议解决方式、合同变更、解除等。

#四、违约责任及争议解决方式

1.违约责任：

-乙方在施工过程中，如因自身原因未能按照合同约定完成施工任务，需向甲方支付违约金。违约金按合同价款的XX%计算。

-甲方如未按照合同约定支付款项，需向乙方支付违约金。违约金按应付未付金额的XX%计算。

2.争议解决方式：

-双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

-在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行判决结果。如有需要，双方可协商确定上诉事宜。

#五、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款的履行。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，确保施工任务的顺利完成。

2.合同终止：在合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商确定合同终止事宜。合同终止后，乙方应尽快撤离施工现场，甲方应在合理范围内协助乙方完成未完成的工作。同时，双方应就已完成的工作进行结算，确保双方权益得到保障。

#六、其他约定

1.保密条款：双方应对本合同内容及施工过程中涉及的技术、商务等保密信息保密，不得擅自泄露给第三方。保密期限为工程竣工验收合格后XX年内。

2.不可抗力：如遇不可抗力因素导致施工无法按时进行或需要终止合同，双方应协商确定解决方案。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等。

3.合同变更：如需对合同内容进行变更，双方应协商一致并签订书面协议。协议中应明确变更的内容、生效时间及双方权益的保障措施等。变更协议生效后，双方应严格遵守新协议内容，确保施工任务的顺利完成。

4.争议解决费用：如在履行合同过程中发生争议并需通过法律途径解决时，相关费用（包括诉讼费、律师费等）由违约方承担。若双方均有违约行为，则相关费用由双方共同承担。

5.合同条款解释权：本合同的解释权归甲方所有。如有任何疑问或需要进一步的解释，乙方可向甲方提出书面申请。甲方应在收到申请后XX个工作日内给予书面答复。若甲方逾期未答复或答复内容不明确导致双方产生新的争议时，可通过友好协商或法律途径解决。

6.合同条款的补充与修改：本合同的补充与修改应由双方协商一致并签订书面协议进行确认。补充与修改后的协议内容应与原合同内容相符且不得违反相关法律法规的规定。若补充与修改后的协议内容与原合同内容存在冲突时，以补充与修改后的协议内容为准。补充与修改后的协议生效时间以双方签字盖章之日起为准。若双方未就补充与修改事宜达成一致意见时，则仍按照原合同条款执行。但双方可在协商过程中提出新的解决方案或建议以优化合同条款并满足实际需求要求。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方对简单道路施工工程承包给乙