2024煤矿掘进施工责任承包协议一.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024煤矿掘进施工责任承包协议一

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1承包方

1.2发包方

1.3煤矿

1.4掘进工程

1.5施工期限

2.承包内容

2.1承包范围

2.2承包方式

2.3承包工程量

3.工程质量与标准

3.1工程质量要求

3.2工程标准

3.3质量保证措施

4.工程进度与安全

4.1施工进度计划

4.2施工安全管理

4.3安全事故处理

5.合同价格与支付

5.1合同总价

5.2付款方式

5.3付款条件

5.4价款调整

6.工期延误与违约责任

6.1工期延误

6.2违约责任

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2仲裁地点

7.3仲裁费用

8.合同的生效、变更与终止

8.1合同生效条件

8.2合同变更

8.3合同终止

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约泄露责任

10.法律适用与争议解决

10.1法律适用

10.2争议解决

11.其他条款

11.1不可抗力

11.2合同的份数

11.3合同的修改与补充

12.合同附件

12.1掘进工程设计图纸

12.2施工方案与技术要求

12.3相关资质证明文件

13.合同签署日期与地点

13.1签署日期

13.2签署地点

14.合同正本与副本

14.1合同正本

14.2合同副本

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1承包方

1.2发包方

1.3煤矿

1.4掘进工程

1.5施工期限

施工期限是指承包人完成本合同约定的掘进工程施工的时间，自合同生效之日起至工程全部竣工交付之日止。

第二条承包内容

2.1承包范围

承包范围包括煤矿掘进工程施工的设计、采购、施工、验收等全部工作。

2.2承包方式

承包方式采用固定总价方式，即承包人按照本合同约定的工程量和质量要求，完成工程施工，并按照约定的价格支付。

2.3承包工程量

承包工程量详见本合同附件一：掘进工程设计图纸。

第三条工程质量与标准

3.1工程质量要求

工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人提供的技术要求。

3.2工程标准

工程标准包括但不限于工程结构的安全性、稳定性和可靠性，以及工程的美观性、舒适性等。

3.3质量保证措施

承包人应建立健全质量管理体系，严格按照设计文件和施工技术标准施工，确保工程质量。

第四条工程进度与安全

4.1施工进度计划

承包人应按照合同约定的施工期限，制定详细的施工进度计划，并报发包人批准。

4.2施工安全管理

承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和煤矿安全规定，加强施工现场的安全管理。

4.3安全事故处理

如发生安全事故，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告发包人和相关部门。

第五条合同价格与支付

5.1合同总价

合同总价是指承包人完成本合同约定的工程，按照约定的质量、工程量和施工标准，应得的支付金额，具体金额详见合同附件二：合同价格明细表。

5.2付款方式

付款方式分为进度付款和竣工付款两部分，具体付款方式详见本合同附件三：付款方式及条件。

5.3付款条件

付款条件包括但不限于工程进度、质量验收合格等。

5.4价款调整

如因合同约定的工程量、质量要求等发生变更，导致合同总价发生变动，双方可按照本合同约定的价格调整方式进行价款调整。

第六条工期延误与违约责任

6.1工期延误

如因承包人原因导致工程进度延误，应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。

6.2违约责任

违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2仲裁地点

如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地。

8.3仲裁费用

仲裁费用包括但不限于仲裁申请费、仲裁员报酬、仲裁庭费用等，由败诉方承担。

第九条合同的生效、变更与终止

9.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程全部竣工并经验收合格之日终止。

9.2合同变更

合同变更应采用书面形式，经双方协商一致并签字盖章后生效。

9.3合同终止

合同终止后，承包人应按照发包人的要求，完成工程的善后工作，包括但不限于工程保修、资料移交等。

第十条保密条款

10.1保密内容

双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息