工程承包合同书范本(2024版).docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

工程承包合同书范本(2024版)

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5工程预算

2.合同主体

2.1承包人信息

2.2发包人信息

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整条件

3.3支付方式

3.4进度付款

3.5最终付款

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量保证

4.3质量检验

5.工程进度

5.1施工计划

5.2进度要求

5.3延期违约金

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量

7.施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

8.知识产权

8.1专利和版权

8.2侵权责任

9.变更与解除

9.1变更条件

9.2解除条件

9.3变更和解除的程序

10.违约责任

10.1承包人违约

10.2发包人违约

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3仲裁解决

11.4诉讼解决

12.合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件

12.2合同变更条件

12.3合同终止条件

13.其他条款

13.1保密条款

13.2通知条款

13.3不可抗力

13.4法律适用

13.5争议解决

14.附件

14.1工程图纸

14.2技术规范

14.3材料设备清单

14.4合同价款明细表

14.5其他附件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程所在地。

1.3工程内容：详细描述工程的性质、范围和主要施工内容。

1.4工程规模：工程的总建筑面积、结构类型、层数等。

1.5工程预算：工程的总体预算金额，以及预算的构成。

第二条合同主体

2.1承包人信息：承包人的全称、注册地址、法定代表人、联系方式等。

2.2发包人信息：发包人的全称、注册地址、法定代表人、联系方式等。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方约定的工程合同总价，包括税金等。

3.2价格调整条件：价格调整的条件和方式，如有。

3.3支付方式：双方约定的支付方式，如银行转账、现金等。

3.4进度付款：按照工程进度约定的付款时间和比例。

3.5最终付款：工程验收合格后，支付剩余的合同款项。

第四条工程质量

4.1质量标准：按照国家或行业的相关标准执行。

4.2质量保证：承包人应采取的质量保证措施和质量管理体系。

4.3质量检验：工程质量的检验方法和验收程序。

第五条工程进度

5.1施工计划：承包人提交的施工总计划和各阶段施工计划。

5.2进度要求：工程各阶段的进度要求和完成时间。

5.3延期违约金：延期完成的违约金计算方式和支付时间。

第六条材料与设备

6.1材料供应：发包人供应的材料种类、数量、质量标准等。

6.2设备供应：发包人供应的设备种类、数量、质量标准等。

6.3材料质量：材料质量的责任归属和检验标准。

第八条知识产权

8.1专利和版权：工程设计、施工过程中涉及的专利和版权责任。

8.2侵权责任：侵犯他人知识产权的责任承担。

第九条变更与解除

9.1变更条件：合同变更的条件和程序。

9.2解除条件：合同解除的条件和程序。

9.3变更和解除的程序：变更或解除合同的步骤和责任分配。

第十条违约责任

10.1承包人违约：承包人不履行合同义务或履行不符合约定的责任。

10.2发包人违约：发包人不履行合同义务或履行不符合约定的责任。

10.3违约赔偿：违约方应承担的赔偿责任和计算方式。

第十一条争议解决

11.1协商解决：合同争议的协商程序和期限。

11.2调解解决：调解程序和调解组织的选择。

11.3仲裁解决：仲裁机构的选择、仲裁程序和仲裁裁决的执行。

11.4诉讼解决：诉讼管辖法院的选择和诉讼程序。

第十二条合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件：合同生效的条件和时间。

12.2合同变更条件：合同变更的条件和程序。

12.3合同终止条件：合同终止的条件和程序。

第十三条其他条款

13.1保密条款：双方对合同和工程信息的保密义务。

13.2通知条款：双方之间的通知程序和联系方式。

13.3不可抗力：不可抗力的定义和处理程序。

13.4法律适用：合同适用的法律法规。

13.5争议解决：争议解决的方式和程序。

第十四条附件

1