建设工程施工合同垫资和垫资利息6篇.docx

建设工程施工合同垫资和垫资利息6篇

篇1

建设工程施工合同

垫资和垫资利息条款

一、垫资条款

1.垫资方式：本次施工，乙方将采用包工包料的方式垫付资金。即乙方负责提供施工所需的所有材料，并支付施工人员的工资。甲方将按照施工进度支付相应的款项。

2.垫资额度：乙方垫付的资金总额不得超过施工合同总金额的XX%。超出部分，甲方将不予支付。

3.垫资期限：乙方垫付的资金必须在施工合同签订后XX个月内全部支付到位。逾期未支付的资金，甲方将按照合同条款进行处罚。

4.垫资利息：乙方垫付的资金将按照XX%的年利率计算利息。利息将从施工合同签订之日起计算，至乙方垫付的资金全部收回之日止。

二、垫资利息条款

1.利息计算方式：本次施工垫资的利息将按照复利方式计算。即每笔垫资的利息都将从该笔资金支付之日起计算，至乙方垫付的资金全部收回之日止。

2.利息支付时间：甲方将在每个季度末向乙方支付利息。具体支付时间为每个季度的最后一天的XX时XX分XX秒。

3.利息支付形式：甲方将采用银行转账的方式向乙方支付利息。乙方需提供相应的银行账户信息，并确保信息的准确性。

4.利息免税额：本次施工垫资的利息免税额为XX元。超出部分的利息将按照相关税法进行缴纳。

三、违约责任

1.甲方违约责任：若甲方逾期未向乙方支付利息或返还垫付资金，将按照逾期利率XX%向乙方支付罚息。同时，甲方还需承担乙方因追讨欠款而产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

2.乙方违约责任：若乙方逾期未提供施工所需材料或支付施工人员工资，将按照逾期利率XX%向甲方支付违约金。同时，乙方还需承担甲方因追讨欠款而产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

四、其他条款

1.争议解决：若甲乙双方因施工合同或垫资条款产生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同的所有修改和补充必须以书面形式进行，并经甲乙双方签字盖章后生效。

3.保密条款：甲乙双方应对施工合同内容及垫资条款保密，不得向任何第三方泄露。泄露商业机密的一方需承担相应的法律责任。

五、补充条款

1.在施工过程中，若因乙方原因导致施工质量不符合合同约定或施工进度滞后，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.若因甲方原因导致施工合同无法按时履行或提前终止，甲方也应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。但乙方应确保已支付的资金和材料得到妥善处置，避免造成不必要的损失。

3.在施工过程中，甲乙双方应积极配合，确保施工顺利进行。如遇重大问题或争议，双方应及时沟通协商，共同寻求解决方案。

综上所述，本次施工合同的垫资和垫资利息条款旨在明确甲乙双方的权利和义务，确保施工合同的顺利履行。双方应严格遵守合同约定，共同推动施工项目的顺利进行。

篇2

甲方（建设单位）：[甲方单位名称]

乙方（施工单位）：[乙方单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方垫资建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

[工程名称]由乙方垫资建设，垫资金额为[垫资金额]元。

二、垫资利息

1.乙方垫资的利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。

2.利息支付方式：甲方应按月向乙方支付垫资利息，利息金额为当月垫资金额乘以中国人民银行同期贷款利率。甲方应将利息支付至乙方指定的银行账户。

3.若甲方未能按时支付垫资利息，乙方有权按照中国人民银行同期贷款利率加收逾期利息。

三、工程款支付

1.甲方应按照合同约定的工程款支付节点，及时向乙方支付工程款。

2.甲方支付工程款的方式为[支付方式]，具体支付时间和金额如下：

（1）[支付时间节点1]：支付金额[金额1]元；

（2）[支付时间节点2]：支付金额[金额2]元；

（3）[支付时间节点3]：支付金额[金额3]元；

（4）[支付时间节点4]：支付金额[金额4]元。

3.若甲方未能按时支付工程款，乙方有权按照中国人民银行同期贷款利率加收逾期利息。

四、违约责任

1.若甲方未能按时支付垫资利息或工程款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完所有应付款项为止。因此造成的工期延误和损失，由甲方承担。

2.若乙方因自身原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方