停车场场地平整合同2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

停车场场地平整合同2025年通用

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.工程范围及内容

3.1工程范围

3.2工程内容

3.3工程质量要求

4.工程施工组织设计

4.1施工组织架构

4.2施工方案

4.3施工进度计划

5.工程造价及支付方式

5.1工程造价

5.2工程款支付方式

5.3付款节点及比例

6.合同工期及延期责任

6.1合同工期

6.2工期延误责任

6.3延期赔偿标准

7.工程变更及洽商

7.1工程变更范围

7.2工程变更程序

7.3洽商及费用承担

8.工程验收及质量保证

8.1工程验收标准

8.2工程验收程序

8.3质量保证期

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.合同终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

13.合同附件

13.1附件一：工程图纸

13.2附件二：施工组织设计

13.3附件三：其他相关文件

14.其他约定事项

14.1合同生效条件

14.2合同生效日期

14.3合同解除条件

14.4合同解除程序

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：有限公司

乙方：建筑工程有限公司

1.2合同双方地址

甲方：省市区路号

乙方：省市区路号

1.3合同双方联系方式

甲方联系人：

联系电话：138xxxx5678

乙方联系人：

联系电话：139xxxx5678

2.项目概况

2.1项目名称

市中心停车场场地平整工程

2.2项目地点

市中心广场北侧

2.3项目规模

占地面积5000平方米，停车场面积4500平方米

2.4项目工期

合同签订之日起60天内完成

3.工程范围及内容

3.1工程范围

包括场地平整、排水系统建设、道路铺设、绿化种植等

3.2工程内容

场地平整：对现有场地进行清理、平整、压实

排水系统建设：建设排水沟、雨水井等设施

道路铺设：铺设停车场道路，宽度6米，厚度0.2米

绿化种植：种植草坪、灌木等绿化植物

3.3工程质量要求

按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量合格

4.工程施工组织设计

4.1施工组织架构

设立项目经理部，负责工程的整体管理和协调

4.2施工方案

采用分段施工，确保工程进度和质量

4.3施工进度计划

第一阶段：场地清理及平整（5天）

第二阶段：排水系统建设（10天）

第三阶段：道路铺设（15天）

第四阶段：绿化种植（10天）

5.工程造价及支付方式

5.1工程造价

合同总价为人民币200万元整

5.2工程款支付方式

预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价的30%

进度款：每完成一个阶段工程后，支付该阶段合同价的40%

6.合同工期及延期责任

6.1合同工期

合同签订之日起60天内完成

6.2工期延误责任

因乙方原因造成工期延误，每延误一天，应支付甲方合同价千分之二的违约金

6.3延期赔偿标准

若因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决，合理调整工期和赔偿标准

8.工程验收及质量保证

8.1工程验收标准

符合国家及地方相关工程建设标准和规范

工程质量符合合同约定的质量要求

工程安全、环保、文明施工

8.2工程验收程序

施工单位完成工程后，向甲方提出验收申请

甲方在收到申请后5个工作日内组织验收

验收合格后，双方签署验收合格证明

验收不合格，由施工单位整改，直至合格

8.3质量保证期

自验收合格之日起，质量保证期为1年

9.争议解决

9.1争议解决方式

双方应友好协商解决合同履行过程中的争议

如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

9.2争议解决程序

争议发生后，双方应在30日内提交争议解决申请

人民法院应在收到申请后60日内作出判决

10.违约责任

10.1违约情形

乙方未按合同约定时间完成工程

乙方施工质量不符合合同约定

乙方违反合同其他约定

10.2违约责任承担

乙方应向甲方支付违约金，违约金金额根据违约情形确定

甲方有权要求乙方承担因其违约行为造成的损失

11.合同解除

11.1合