2025版第一部分建筑工程施工合同延期赔偿协议.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版第一部分建筑工程施工合同延期赔偿协议

本合同目录一览

1.协议概述

1.1协议名称

1.2协议目的

1.3协议依据

2.定义和解释

2.1定义

2.2解释

3.延期赔偿范围

3.1延期赔偿的定义

3.2延期赔偿的计算方法

3.3延期赔偿的支付方式

4.延期赔偿的承担主体

4.1承担主体

4.2赔偿责任

5.延期赔偿的期限

5.1延期赔偿期限的定义

5.2延期赔偿期限的计算方法

6.延期赔偿的生效条件

6.1生效条件

6.2生效时间

7.延期赔偿的争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

8.延期赔偿的保密条款

8.1保密条款的定义

8.2保密义务

9.合同的解除和终止

9.1解除条件

9.2解除程序

9.3终止条件

9.4终止程序

10.合同的变更和补充

10.1变更条件

10.2变更程序

10.3补充内容

11.合同的生效和终止

11.1生效时间

11.2终止时间

12.合同的执行和履行

12.1执行主体

12.2履行义务

12.3履行时间

13.合同的适用法律和管辖

13.1适用法律

13.2管辖法院

14.其他

14.1其他约定

14.2其他条款

第一部分：合同如下：

1.协议概述

1.1协议名称

《2025版第一部分建筑工程施工合同延期赔偿协议》

1.2协议目的

本协议旨在明确建筑工程施工合同延期赔偿的具体事项，保障双方的合法权益，确保工程进度和质量。

1.3协议依据

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合实际情况，双方达成本协议。

2.定义和解释

2.1定义

本协议中“延期”指施工方未按照合同约定的时间完成工程或交付成果的行为。

2.2解释

本协议中的“赔偿”指施工方因延期而产生的经济损失，包括但不限于因延期造成的额外费用、工期延误导致的损失等。

3.延期赔偿范围

3.1延期赔偿的定义

延期赔偿是指施工方因延期履行合同义务，按照约定向业主支付的经济补偿。

3.2延期赔偿的计算方法

延期赔偿金额=延期天数×每日赔偿金额

3.3延期赔偿的支付方式

延期赔偿金额应于合同约定的时间支付，如未按期支付，业主有权要求施工方支付违约金。

4.延期赔偿的承担主体

4.1承担主体

施工方为本协议的承担主体，对因延期履行合同义务所产生的赔偿负责。

4.2赔偿责任

施工方应承担因延期履行合同义务所引起的全部经济损失，包括但不限于工期延误、额外费用等。

5.延期赔偿的期限

5.1延期赔偿期限的定义

延期赔偿期限自合同约定的工程完工日期起计算。

5.2延期赔偿期限的计算方法

延期赔偿期限按实际延期天数计算，如延期天数不足一日按一日计算。

6.延期赔偿的生效条件

6.1生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效。

6.2生效时间

本协议自签订之日起生效，至双方约定的工程完工日期终止。

7.延期赔偿的争议解决

7.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.2争议解决机构

本协议的争议解决机构为合同签订地人民法院。

8.延期赔偿的保密条款

8.1保密条款的定义

本协议中“保密条款”指双方对本协议内容以及因履行本协议所知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等负有保密义务。

8.2保密义务

双方对本协议内容以及因履行本协议所知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

9.合同的解除和终止

9.1解除条件

（1）一方严重违约，经对方书面通知后，未在合理期限内采取补救措施或继续违约的；

（2）发生不可抗力事件，经双方协商一致，认定无法继续履行本协议的；

（3）法律法规规定或双方约定的其他解除条件。

9.2解除程序

任何一方要求解除本协议，应提前书面通知对方，并说明解除理由。自通知发出之日起，本协议解除。

9.3终止条件

（1）本协议约定的期限届满；

（2）双方协商一致终止本协议；

（3）根据本协议约定的解除条件，本协议被解除。

9.4终止程序

本协议终止后，双方应按照约定办理债权债务的结算，并相互提供必要的协助。

10.合同的变更和补充

10.1变更条件

在合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更本协议的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

10.2变更程序

变更协议应经双方签字盖章后生效，