酒店建设工程施工合同2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

酒店建设工程施工合同2025年通用

本合同目录一览

1.1合同当事人及项目概况

1.2合同签订依据

1.3合同履行地点及工期

1.4合同价款及支付方式

1.5施工图纸及技术规范

1.6施工组织设计及施工方案

1.7材料设备供应

1.8质量保证

1.9工期保证

1.10安全文明施工

1.11施工进度管理

1.12施工验收

1.13合同变更与解除

1.14违约责任及争议解决

1.15合同生效及终止

1.16附件

第一部分：合同如下：

第一条合同当事人及项目概况

1.1.1合同双方当事人

1.1.2项目名称：[具体项目名称]

1.1.3项目地点：[具体项目地址]

1.1.4项目规模：[具体项目规模描述]

1.1.5项目投资估算：[具体投资估算金额]

1.1.6项目建设内容：[具体建设内容描述]

第二条合同签订依据

2.1国家及地方有关法律、法规

2.2国家及行业标准、规范

2.3相关政策文件

2.4双方签订的协议、意向书等

第三条合同履行地点及工期

3.1履行地点：[具体履行地点]

3.2工期：[具体工期描述，如：自合同签订之日起[具体天数]天内完成]

3.3工期延误责任：[具体工期延误责任条款]

第四条合同价款及支付方式

4.1合同价款：[具体合同价款金额]

4.2支付方式：[具体支付方式描述，如：分阶段支付、按月支付等]

4.3支付时间：[具体支付时间描述，如：每月[具体日期]前支付]

4.4支付条件：[具体支付条件描述，如：达到约定节点或完成约定工作内容]

第五条施工图纸及技术规范

5.1施工图纸：[具体施工图纸名称及编号]

5.2技术规范：[具体技术规范名称及编号]

5.3图纸及技术规范变更：[具体图纸及技术规范变更程序及责任]

第六条施工组织设计及施工方案

6.1施工组织设计：[具体施工组织设计内容]

6.2施工方案：[具体施工方案内容]

6.3施工组织设计及施工方案变更：[具体变更程序及责任]

第七条材料设备供应

7.1材料设备供应责任：[具体材料设备供应责任描述]

7.2材料设备质量：[具体材料设备质量要求]

7.3材料设备供应时间：[具体材料设备供应时间描述]

7.4材料设备验收：[具体材料设备验收程序及责任]

第八条质量保证

8.1质量标准：按照国家及行业质量标准执行，确保工程质量达到设计要求和规范规定。

8.2质量检查：双方应按照合同约定及施工规范进行定期质量检查。

8.3质量事故处理：发生质量事故时，双方应立即采取措施进行处理，并按照规定进行事故调查和责任追究。

8.4质量保证金的设立：合同总价中设立质量保证金，具体金额及扣除方式由双方约定。

第九条工期保证

9.1工期承诺：承包方承诺按合同约定的工期完成施工任务。

9.2工期延误：因承包方原因造成工期延误的，按合同约定承担违约责任。

9.3遇不可抗力因素导致工期延误：按合同约定调整工期，并承担相应责任。

第十条安全文明施工

10.1安全责任：承包方应负责施工现场的安全管理，确保施工安全。

10.2安全教育培训：承包方应定期对施工人员进行安全教育培训。

10.3事故报告及处理：发生安全事故时，承包方应立即报告，并采取有效措施进行处理。

10.4文明施工：承包方应遵守施工现场文明施工规范，确保施工现场整洁有序。

第十一条施工进度管理

11.1进度计划：承包方应根据合同要求编制施工进度计划，经甲方确认后执行。

11.2进度报告：承包方应定期向甲方报告施工进度情况。

11.3进度调整：如遇特殊情况导致进度计划调整，承包方应提前向甲方报告并经甲方同意。

第十二条施工验收

12.1验收标准：施工验收按照国家及行业标准执行。

12.2验收程序：验收前，承包方应完成自查，并向甲方提交验收申请。

12.3验收不合格：验收不合格的工程，承包方应按要求整改，直至合格为止。

第十三条合同变更与解除

13.1变更程序：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

13.2变更内容：包括但不限于工期、价款、技术规范等。

13.3解除条件：按照国家及法律规定，双方可协商解除合同。

第十四条违约责任及争议解决

14.1违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

14.2争议解决：双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二部分：第三方介入