原创力文档- 1、本文档共54页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方：XXX
乙方：XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
2024年度海上风电场工程设计与施工总承包合同
本合同目录一览
1.合同主体及定义
1.1发包人
1.2承包人
1.3设计范围
1.4施工范围
2.合同价格
2.1设计费用
2.2施工费用
2.3价格调整
3.合同工期
3.1设计工期
3.2施工工期
4.设计要求
4.1设计标准
4.2设计文件
4.3设计变更
5.施工要求
5.1施工标准
5.2施工计划
5.3施工质量
6.工程验收
6.1验收标准
6.2验收程序
6.3验收结果
7.保修责任
7.1保修范围
7.2保修期限
7.3保修责任
8.合同的变更与解除
8.1变更条件
8.2解除条件
9.违约责任
9.1发包人违约
9.2承包人违约
10.争议解决
10.1协商解决
10.2调解解决
10.3仲裁解决
11.合同的生效、变更和终止
11.1合同生效
11.2合同变更
11.3合同终止
12.保密条款
12.1保密内容
12.2保密期限
12.3保密责任
13.合同的组成部分
13.1合同协议书
13.2合同附件
13.3其他文件
14.其他条款
14.1法律适用
14.2争议解决
14.3合同的签订地
14.4合同的有效期
第一部分：合同如下：
第一条合同主体及定义
1.1发包人
发包人是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即2024年度海上风电场工程的所有权人或合法授权人。
1.2承包人
承包人是指根据本合同约定，承担设计、施工任务的一方，即具备相应资质和能力的设计和施工单位。
1.3设计范围
设计范围包括但不限于：工程可行性研究、工程设计方案、施工图纸、施工图设计、设备选型、工程量清单编制等。
1.4施工范围
施工范围包括但不限于：风力发电机组安装、基础施工、输电线路施工、升压站施工、施工临时设施建设及拆除、工程验收等。
第二条合同价格
2.1设计费用
设计费用为人民币【】元整（大写：【】元整），根据合同约定进行支付。
2.2施工费用
施工费用为人民币【】元整（大写：【】元整），根据合同约定进行支付。
2.3价格调整
合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。
第三条合同工期
3.1设计工期
设计工期为【】日，自合同签订之日起计算。
3.2施工工期
施工工期为【】日，自设计文件批准之日起计算。
第四条设计要求
4.1设计标准
设计应符合国家及行业相关标准、规范要求，确保工程安全、可靠、经济、环保。
4.2设计文件
承包人应按照合同约定，提交完整、准确、清晰的设计文件，包括设计说明书、施工图纸、设备材料清单等。
4.3设计变更
设计变更应由双方协商一致，并签订补充协议。
第五条施工要求
5.1施工标准
施工应符合国家及行业相关标准、规范要求，确保工程质量、安全、进度和投资控制。
5.2施工计划
承包人应根据设计文件和合同约定，编制施工计划，并报发包人批准。
5.3施工质量
承包人应按照合同约定，对施工质量进行全过程控制，确保工程质量满足设计要求和标准。
第六条工程验收
6.1验收标准
工程验收应按照国家及行业相关标准、规范进行，包括质量、安全、环保等方面。
6.2验收程序
工程验收程序包括但不限于：验收申请、验收组织、验收报告、验收合格证书等。
6.3验收结果
工程验收合格后，双方应签署验收报告，并办理工程移交手续。
第八条合同的变更与解除
8.1变更条件
合同履行过程中，如因客观原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。
8.2解除条件
合同履行过程中，如因不可抗力或其他意外情况导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。
第九条违约责任
9.1发包人违约
发包人未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。
9.2承包人违约
承包人未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。
第十条争议解决
10.1协商解决
合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。
10.2调解解决
协商不成时，双方可向工程所在地的调解机构申请调解。
10.3仲裁解决
调解不成时，任何一方均有权向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。
第十一条合同的生效、变更和终止
11.1合同生效
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。
11.2合同变更
合同的变更应采用书
文档评论（0）