二零二四年外墙面砖施工合同质量保修与售后服务范本3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年外墙面砖施工合同质量保修与售后服务范本

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2施工项目概况

1.3施工内容与范围

1.4施工工期与进度

1.5工程质量标准与要求

1.6施工图及技术资料

1.7施工合同价格与支付方式

1.8施工过程中的变更与调整

1.9施工期间的协调与配合

1.10质量保修与售后服务

1.11违约责任与处理

1.12争议解决方式

1.13合同生效与终止

1.14其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1.1甲方（建设单位）名称：

1.1.2甲方（建设单位）地址：

1.1.3甲方（建设单位）联系人：

1.1.4甲方（建设单位）联系电话：

1.1.5乙方（施工单位）名称：

1.1.6乙方（施工单位）地址：

1.1.7乙方（施工单位）联系人：

1.1.8乙方（施工单位）联系电话：

第二条施工项目概况

2.1施工项目名称：

2.2施工项目地点：

2.3施工项目规模：

2.4施工项目预算金额：

2.5施工项目工期：

第三条施工内容与范围

3.1施工项目具体内容：

3.2施工项目工程量：

3.3施工项目材料规格及品牌：

3.4施工项目施工工艺及要求：

第四条施工工期与进度

4.1施工项目总工期：

4.2施工项目分阶段工期：

4.3施工项目进度计划：

4.4施工项目进度款支付方式：

第五条工程质量标准与要求

5.1施工项目质量标准：

5.2施工项目验收标准：

5.3施工项目质量保证措施：

5.4施工项目质量责任：

第六条施工图及技术资料

6.1施工图纸及资料提供：

6.2施工图纸及资料审核：

6.3施工图纸及资料修改：

6.4施工图纸及资料保管：

第七条施工合同价格与支付方式

7.1施工合同总价：

7.2施工合同付款方式：

7.3施工合同付款进度：

7.4施工合同变更价格及支付方式：

第一部分：合同如下：

第八条施工过程中的变更与调整

8.1施工过程中的变更：

8.1.1变更内容：包括但不限于工程量、施工方案、材料规格等；

8.1.2变更程序：乙方提出变更申请，经甲方审核同意后，双方签订变更协议；

8.1.3变更费用：变更部分按合同约定价格执行，如有差异，双方协商确定；

8.1.4变更期限：自变更协议签订之日起，乙方应在规定期限内完成变更工作。

第九条施工期间的协调与配合

9.1甲方责任：

9.1.1提供施工所需的场地、设施和条件；

9.1.2协助乙方办理施工许可证等相关手续；

9.1.3配合乙方进行现场协调工作；

9.1.4对施工过程中出现的问题及时与乙方沟通解决。

9.2乙方责任：

9.2.1严格按照施工图纸及合同约定进行施工；

9.2.2配合甲方进行现场协调工作；

9.2.3及时向甲方报告施工进度和质量情况；

9.2.4对施工过程中出现的问题负责解决。

第十条质量保修与售后服务

10.1质量保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期限为两年。

10.2质量保修责任：

10.2.1乙方在质量保修期内，对因施工质量问题导致的缺陷负责修复；

10.2.2修复缺陷所需费用由乙方承担；

10.2.3保修期内，乙方应提供必要的售后服务，确保工程正常运行。

10.3售后服务：

10.3.2售后服务费用按合同约定执行；

10.3.3售后服务期限为三年。

第十一条违约责任与处理

11.1甲方违约责任：

11.1.1未能按时支付工程款的，应向乙方支付违约金；

11.1.2未按规定提供施工所需场地、设施和条件的，应承担相应责任。

11.2乙方违约责任：

11.2.1未按时完成施工任务的，应向甲方支付违约金；

11.2.2施工质量不合格的，应承担修复费用和违约金。

11.3违约处理：

11.3.1双方协商解决；

11.3.2协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十二条争议解决方式

12.1双方发生争议时，应友好协商解决；

12.2协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁；

12.3仲裁机构未作出裁决或裁决无法执行的，向合同约定的法院提起诉讼。

第十三条合同生效与终止

13.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

13.2合同履行完毕或经双方协商一致解除的，合同终止。

第十四条其他约定事项

14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；

14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法