2025版精选学校装修合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版精选学校装修合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1学校名称

1.2学校地址

1.3学校联系方式

1.4施工单位名称

1.5施工单位地址

1.6施工单位联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程工期

3.工程内容

3.1装修项目

3.2装修材料

3.3装修工艺

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量责任

5.工程进度计划

5.1进度安排

5.2进度调整

5.3进度延误责任

6.工程款项支付

6.1支付方式

6.2支付比例

6.3支付时间

6.4逾期付款责任

7.工程验收

7.1验收标准

7.2验收程序

7.3验收责任

8.工程保修

8.1保修期限

8.2保修范围

8.3保修责任

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效

11.1生效条件

11.2生效日期

12.合同解除

12.1解除条件

12.2解除程序

12.3解除责任

13.合同终止

13.1终止条件

13.2终止程序

13.3终止责任

14.其他约定

14.1不可抗力

14.2合同附件

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1学校名称：学校

1.2学校地址：省市区路号

1.4施工单位名称：装饰工程有限公司

1.5施工单位地址：省市区路号

2.工程概况

2.1工程名称：学校2025版装修工程

2.2工程地点：学校现有教学楼及配套设施

2.3工程规模：总面积约10,000平方米

2.4工程工期：自合同签订之日起120天内完成

3.工程内容

3.1装修项目：包括但不限于教室、办公室、会议室、食堂、宿舍、卫生间等区域的装修

3.2装修材料：采用环保、安全、耐用的材料，具体材料品牌及型号详见附件一

3.3装修工艺：遵循国家相关标准和规范，确保施工质量

4.工程质量要求

4.1质量标准：达到国家一级装饰装修工程标准

4.2质量检验：在施工过程中，双方应共同进行质量检验，发现问题及时整改

4.3质量责任：施工单位对工程的质量负责，如因施工原因导致的质量问题，由施工单位承担修复责任

5.工程进度计划

5.1进度安排：详见附件二，包括各阶段施工内容和时间节点

5.2进度调整：如因不可抗力或其他原因导致进度延误，双方应协商调整进度计划

5.3进度延误责任：如因施工单位原因导致进度延误，每延误一天，施工单位应向学校支付合同金额的1%作为违约金

6.工程款项支付

6.1支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例详见附件三

6.2支付比例：首付款为合同总额的30%，中期付款为合同总额的50%，尾款为合同总额的20%

6.3支付时间：首付款在合同签订后30日内支付，中期付款在工程完成50%后30日内支付，尾款在工程验收合格后30日内支付

6.4逾期付款责任：如学校逾期付款，每逾期一日，应向施工单位支付合同金额的0.1%作为滞纳金

7.工程验收

7.1验收标准：按照国家一级装饰装修工程标准及双方约定进行验收

7.2验收程序：工程完成后，双方应共同进行验收，验收合格后方可投入使用

7.3验收责任：如验收不合格，施工单位应在规定时间内进行整改，直至合格为止

8.工程保修

8.1保修期限：自工程验收合格之日起，提供两年保修服务

8.2保修范围：包括但不限于装修工程的防水、墙面、地面、门窗、水电等设施

8.3保修责任：在保修期内，如因施工质量问题导致设施损坏，施工单位应负责免费维修或更换

9.违约责任

9.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不符合要求、未按约定支付款项等

9.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

9.3违约赔偿：具体赔偿金额由双方协商确定，并在合同中明确

10.争议解决

10.1争议解决方式：发生争议时，双方应通过友好协商解决

10.2争议解决机构：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼

10.3争议解决程序：诉讼过程中，双方应遵守法院的判决和裁定

11.合同生效

11.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效

11.2生效日期：2025年1月1日

12.合同解除

12.1解除