2025版建筑劳务简易分包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版建筑劳务简易分包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

2.合同标的

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.工程工期

3.1工期安排

3.2工期延误责任

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量保证期

5.工程价款及支付方式

5.1工程价款

5.2支付方式

5.3付款时间

5.4付款条件

6.工程进度款

6.1进度款比例

6.2进度款支付条件

6.3进度款支付时间

7.工程竣工及验收

7.1竣工时间

7.2验收标准

7.3验收程序

7.4验收责任

8.保修期及保修责任

8.1保修期

8.2保修责任

8.3保修费用

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除责任

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止程序

13.合同附件

13.1附件清单

13.2附件内容

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方注册地址：

1.1.4分包方联系电话：

1.1.5分包方开户银行及账号：

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方注册地址：

1.2.4总包方联系电话：

1.2.5总包方开户银行及账号：

2.合同标的

2.1工程名称：住宅小区建设项目

2.2工程地点：市区街道

2.3工程规模：总建筑面积万平方米

2.4工程内容：土建工程、装饰装修工程、安装工程等

3.工程工期

3.1工期安排：自合同签订之日起个月内完成

3.2工期延误责任：如因分包方原因导致工期延误，每延误一日，应向总包方支付元违约金

4.工程质量要求

4.1质量标准：按照国家现行相关质量标准执行

4.2质量检验：分包方应按工程进度进行自检，总包方有权对工程质量进行抽查

4.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起年内

5.工程价款及支付方式

5.1工程价款：本合同工程总价款为人民币万元整

5.2支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间如下：

5.2.1预付款：合同签订后个工作日内支付合同总价款的%

5.2.2进度款：按工程进度支付，每完成%的工程量支付一次进度款

5.2.3验收款：工程竣工验收合格后支付合同总价款的%

5.2.4保修金：工程竣工验收合格后支付合同总价款的%，保修期满后无质量问题退还

5.3付款时间：按照合同约定的支付方式及时间执行

5.4付款条件：分包方提供符合合同要求的工程量清单及发票

6.工程进度款

6.1进度款比例：根据工程进度分阶段支付，每完成%的工程量支付一次进度款

6.2进度款支付条件：分包方提供符合合同要求的工程量清单及发票，经总包方审核确认后支付

6.3进度款支付时间：每完成%的工程量后，于个工作日内支付进度款

7.工程竣工及验收

7.1竣工时间：自合同签订之日起个月内完成

7.2验收标准：按照国家现行相关质量标准执行

7.3验收程序：

7.3.1分包方组织自检，并向总包方提交验收申请

7.3.2总包方在收到验收申请后个工作日内组织验收

7.3.3验收不合格的，分包方应在个工作日内整改完毕，重新提交验收申请

7.4验收责任：验收不合格的，由分包方承担整改责任及相应费用

8.保修期及保修责任

8.1保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为年

8.2保修责任：

8.2.1在保修期内，因分包方施工原因导致的工程缺陷，分包方应无偿进行修复

8.2.2因设计变更、不可抗力等原因导致的工程缺陷，经双方协商确定责任后，由责任方负责修复

8.2.3保修期内，分包方应提供必要的配件和原材料，并承担相应的运输费用

9.争议解决

9.1争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁

9.2争议解决机构：仲裁委员会

9.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行

1