粉刷工劳务分包合同范本(2025版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

粉刷工劳务分包合同范本(2025版)

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.双方信息

2.1分包方信息

2.2总包方信息

3.项目信息

3.1项目名称

3.2项目地点

3.3项目内容

3.4项目工期

4.劳务内容

4.1粉刷工作内容

4.2工具与材料

4.3施工标准

5.工程量及费用

5.1工程量计算方法

5.2费用组成

5.3费用支付方式

6.施工进度

6.1施工计划

6.2进度调整

6.3进度延误责任

7.质量要求

7.1质量标准

7.2质量检验

7.3质量纠纷解决

8.安全生产

8.1安全生产责任

8.2安全生产措施

8.3安全事故处理

9.环境保护

9.1环境保护责任

9.2环境保护措施

9.3环境污染处理

10.付款方式

10.1付款进度

10.2付款方式

10.3付款条件

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决程序

11.3争议解决地点

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

12.3违约赔偿

13.合同解除

13.1合同解除条件

13.2合同解除程序

13.3合同解除后果

14.合同生效及其他

14.1合同生效条件

14.2合同生效日期

14.3合同变更与终止

14.4合同附件

14.5其他

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

本合同中，“分包方”指承担粉刷工程的施工单位；

“总包方”指委托分包方进行粉刷工程的建设单位；

“项目”指本合同约定的粉刷工程；

“劳务”指分包方为总包方提供的粉刷工程相关劳务；

“工期”指本合同约定的粉刷工程施工完成的时间；

“工程量”指粉刷工程的施工量；

“费用”指本合同约定的劳务费用；

“安全生产”指在粉刷工程施工过程中，确保施工人员及设备安全；

“环境保护”指在粉刷工程施工过程中，采取有效措施保护环境；

“违约”指一方违反本合同的约定；

“争议”指合同双方在履行合同过程中产生的分歧；

“解除”指本合同依法或约定终止履行；

“终止”指本合同因故不再履行；

“生效”指本合同依法成立并开始履行；

“附件”指本合同中提及的补充文件或资料。

第二条双方信息

2.1分包方信息

分包方名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

2.2总包方信息

总包方名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

第三条项目信息

3.1项目名称：____________________

3.2项目地点：____________________

3.3项目内容：本工程主要包括墙面、顶面粉刷，具体粉刷面积及材料由双方另行约定。

3.4项目工期：自合同签订之日起，____日内完成。

第四条劳务内容

4.1粉刷工作内容：包括墙面、顶面基层处理、腻子批刮、涂料施工等。

4.2工具与材料：由分包方负责提供施工所需工具和材料，具体清单由双方另行约定。

4.3施工标准：按照国家相关标准及行业规范执行。

第五条工程量及费用

5.1工程量计算方法：根据双方约定及实际施工情况，按平方米计算。

5.2费用组成：包括人工费、材料费、设备租赁费、运输费等。

5.3费用支付方式：分阶段支付，具体支付进度及金额由双方另行约定。

第六条施工进度

6.1施工计划：根据项目特点和工期要求，制定详细的施工进度计划，经双方确认后执行。

6.2进度调整：如因客观原因导致施工进度调整，双方应协商一致，并及时通知对方。

6.3进度延误责任：如因分包方原因导致工期延误，分包方应承担相应的责任。

第七条质量要求

7.1质量标准：按照国家相关标准及行业规范执行。

7.2质量检验：分包方在施工过程中应进行自检，并接受总包方的不定期抽查。

7.3质量纠纷解决：如出现质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第八条安全生产

8.1安全生产责任

分包方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。

8.2安全生产措施

分包方应采取必