建筑工程个人承包合同(2025版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建筑工程个人承包合同(2025版)

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包人信息

1.2业主信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.工程承包范围

3.1承包内容

3.2承包方式

3.3承包期限

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检测

4.3质量保证

5.工程价款及支付方式

5.1工程价款

5.2支付方式

5.3支付时间

6.工期要求

6.1工期安排

6.2工期延误

6.3延期赔偿

7.工程进度及验收

7.1进度计划

7.2验收标准

7.3验收程序

8.保险及安全责任

8.1保险责任

8.2安全责任

8.3事故处理

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后果

12.合同生效及终止

12.1合同生效

12.2合同终止

12.3合同解除

13.合同附件

13.1附件一：工程图纸

13.2附件二：工程量清单

13.3附件三：其他相关文件

14.其他约定事项

14.1不可抗力

14.2法律法规

14.3合同解释

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1承包人信息

1.1.1承包人名称：_______

1.1.2承包人法定代表人：_______

1.1.3承包人地址：_______

1.1.4承包人联系方式：_______

1.2业主信息

1.2.1业主名称：_______

1.2.2业主法定代表人：_______

1.2.3业主地址：_______

1.2.4业主联系方式：_______

第二条工程概况

2.1工程名称：_______

2.2工程地点：_______

2.3工程规模：_______（平方米/公里等）

2.4工程类型：_______

第三条工程承包范围

3.1承包内容：_______（详细列出工程内容）

3.2承包方式：_______（包工包料/包工不包料等）

3.3承包期限：_______（起止日期）

第四条工程质量要求

4.1质量标准：_______（按照国家标准、行业标准等）

4.2质量检测：_______（检测项目、检测频率等）

4.3质量保证：_______（保修期限、保修范围等）

第五条工程价款及支付方式

5.1工程价款：_______（总价及分阶段付款金额）

5.2支付方式：_______（银行转账、现金等）

5.3支付时间：_______（每个阶段的付款时间）

第六条工期要求

6.1工期安排：_______（详细列出各阶段工期）

6.2工期延误：_______（延误原因、处理方式等）

6.3延期赔偿：_______（赔偿金额及计算方式）

第七条工程进度及验收

7.1进度计划：_______（详细列出各阶段进度计划）

7.2验收标准：_______（按照国家标准、行业标准等）

7.3验收程序：_______（验收流程、验收方式等）

第八条保险及安全责任

8.1保险责任

8.1.1承包人应为其工作人员购买工伤保险，并承担相应的保险费用。

8.1.2业主应为其工作人员购买意外伤害保险，并承担相应的保险费用。

8.1.3双方应共同投保建筑工程一切险，保险金额应不低于合同总价。

8.2安全责任

8.2.1承包人负责施工现场的安全管理，确保施工安全。

8.2.2业主应提供必要的施工条件，包括但不限于安全防护设施、施工图纸等。

8.2.3发生安全事故时，双方应立即采取措施，并按照国家相关规定处理。

8.3事故处理

8.3.1事故发生后，承包人应立即上报业主，并采取措施防止事故扩大。

8.3.2双方应共同调查事故原因，并按照事故责任划分承担相应责任。

8.3.3事故处理费用由责任方承担。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。

9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

9.2.1双方同意将争议提交至_______仲裁委员会仲裁。

9.3争议解决程序

9.3.1仲裁程序按照_______仲裁委员会的仲裁规则执行。

第十条违