蓄水池施工承包合同精品范本7篇.docxVIP

蓄水池施工承包合同精品范本7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为_________天，从_________年_________月_________日开始实施。

2.乙方在合同工期后不能按时完工的，乙方应承担违约责任，违约金按合同总金额的_________‰支付。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总金额为：_________元（大写：_________）。

2.甲方在合同签订后支付乙方工程总金额的_________％作为预付款，即：_________元（大写：_________）。

3.乙方在工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总金额的剩余款项，即：_________元（大写：_________）。

第四条双方职责

1.甲方职责：

甲方需及时提供设计图及相关技术资料。若甲方提供的设计图和相关技术资料有误或变更，应及时告知乙方，若因此导致乙方材料损耗或误工，甲方应承担相应的赔偿责任。

甲方需确保施工场地的通水、通电和交通畅通。若因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的违约责任。

甲方需按合同约定及时支付乙方工程进度款和结算款。若因甲方原因导致乙方无法按时收到款项，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方职责：

乙方需按照甲方提供的设计图和相关技术资料进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。

乙方需确保施工现场的安全和环保，遵守相关法律法规和规定。若因乙方原因导致安全事故或环保问题，乙方应承担相应的法律责任。

乙方需按合同约定及时完成施工任务，确保工程按时交付使用。若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第五条验收与结算

1.验收：工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后7个工作日内组织相关人员进行验收。验收标准为双方约定的工程质量标准。如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。

2.结算：工程验收合格后，乙方应提交结算报告和结算资料。甲方应在收到结算报告和结算资料后14个工作日内进行审核并支付结算款项。如因乙方原因导致结算资料不齐全或不符合要求，导致结算延误，乙方应承担相应的违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付预付款或结算款，或未提供必要的设计图和技术资料，或未确保施工场地的通水、通电和交通畅通，应承担相应的违约责任。违约金按合同总金额的_________‰支付。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不合格，或未确保施工现场的安全和环保，应承担相应的违约责任。违约金按合同总金额的_________‰支付。

第七条合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自职责，确保合同的顺利实施。

2.合同终止：在本合同实施期间，如遇不可抗力因素导致合同无法继续实施时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益不受损失。

第八条争议解决

1.争议解决方式：在本合同履行过程中如发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中产生的诉讼费用、保全费用等合理费用由败诉方承担。

2.争议解决内容：在争议解决过程中，双方应提供与争议相关的所有证据和材料。法院将根据事实和法律作出判决。判决生效后，败诉方应履行判决结果并承担相应的法律责任。若因判决结果导致一方权益受损的另一方应承担相应的赔偿责任。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就蓄水池施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.开工日期：XXXX年XX月XX日