2025安置点装配式建筑预制构件加工及施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025安置点装配式建筑预制构件加工及施工合同

甲方（建设单位）：_______

乙方（施工单位）：_______

一、工程概况

1.工程名称：_______

2.工程地点：_______

3.工程规模：_______

4.工程内容：装配式建筑预制构件加工及施工。

二、合同价款

1.合同总价：_______元（人民币）。

2.支付方式：

（1）合同签订后_______日内，甲方支付合同总价_______%的预付款；

（2）预制构件加工完成后，甲方支付合同总价_______%的进度款；

（3）工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付合同总价_______%的竣工结算款；

（4）工程质量保修期满后_______日内，甲方支付合同总价_______%的保修金。

三、工期

1.工期：_______日历天。

2.工期延误责任：

（1）因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延；

（2）因乙方原因导致工期延误，乙方承担违约责任，每延误一日向甲方支付合同总价_______%的违约金。

四、质量要求

1.预制构件加工及施工质量应符合国家相关标准及设计要求。

2.工程质量保修期为_______年。

五、施工图纸及资料

1.乙方应根据甲方提供的施工图纸及资料进行施工。

2.施工过程中，乙方应及时向甲方报送施工进度、质量检测报告等相关资料。

六、安全生产及环境保护

1.乙方应严格执行国家和地方有关安全生产及环境保护的法律法规。

2.乙方应定期对施工现场进行安全检查，确保施工安全。

七、合同解除

1.因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任。

2.任何一方违反合同约定，致使合同无法履行，另一方有权解除合同。

八、争议解决

1.双方因履行合同发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。

甲方（建设单位）：________________

乙方（施工单位）：________________

签订日期：________________

甲方（建设单位）盖章：

乙方（施工单位）盖章：