2025版尾矿库堤坝施工合同（含工期延误风险控制）.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版尾矿库堤坝施工合同（含工期延误风险控制）

甲方（施工方）：

名称：__________________

住所：__________________

法定代表人：__________________

联系方式：__________________

乙方（业主方）：

名称：__________________

住所：__________________

法定代表人：__________________

联系方式：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方尾矿库堤坝施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________________

2.工程地点：__________________

3.工程内容：__________________

4.工程规模：__________________

5.工程预算：__________________

二、工期及延期责任

1.施工工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.工期延误风险控制：

（1）乙方未能按合同约定提供施工场地或有关资料；

（2）不可抗力；

（3）乙方要求的工程变更；

（4）因甲方原因造成的停工、窝工；

（5）其他经甲乙双方协商一致认定的情况。

（1）按合同约定支付工期延误赔偿金；

（2）按实际延误天数调整竣工日期；

（3）承担由此产生的其他费用。

（1）未按合同约定支付工程款；

（2）未按合同约定提供施工场地或有关资料；

（3）因乙方原因造成的停工、窝工；

（4）其他经甲乙双方协商一致认定的情况。

三、工程款支付

a.预付款：合同签订后____个工作日内，支付合同总价款的____%；

b.进度款：按实际完成工程量支付，每月支付一次，每次支付上月完成工程量的____%；

c.竣工结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内，支付合同总价款的____%；

d.保修金：合同总价款的____%，在工程竣工验收合格后____个工作日内无质量问题支付。

2.乙方支付工程款的时间节点及金额由双方另行签订支付进度计划表。

四、工程质量管理

1.甲方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。

2.乙方对工程质量进行监督检查，发现质量问题及时通知甲方整改。

五、竣工验收

1.工程竣工后，乙方应在合同约定的验收期限内组织验收。

2.验收不合格的工程，甲方应在接到通知后____个工作日内整改完毕，并重新组织验收。

六、保修期

1.工程保修期为____年。

2.在保修期内，因工程质量问题导致的安全事故、损失由甲方承担。

七、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（施工方）：__________________

乙方（业主方）：__________________

签订日期：____年____月____日