2024年买卖合同纠纷答辩状.pdfVIP

2024年买卖合同纠纷答辩状

买卖合同纠纷答辩状篇1

答辩人：

w：

代理人：

被答辩人：

w：

答辩人就被答辩人诉请的购销合同纠纷一案提供如下答辩意见：

答辩项：

答辩人已经按照双方餐订的《预拌商品混凝土购销合同》所确定的付款方式支付了相应款项，

但涉案工程因发包人房地产开发有限公司（以下简称公司欠付答辩人巨额工程

款，目前，答辩人已将公司诉至省高级人民法院，该案目前正在审理之中。

法院应当将_____公司追加为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内对被答辩人承担相

应责任。

实与理由：

一、答辩人已经按照合同约定足额支付了相应款项，不存在违约，合同约定的支付余款的付

款条件未成就。

答辩人与被答辩人签订的《预拌商品混凝土购销合同》第五条商品混凝土付款方式和期限约

定”工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的%工程款，十五层后按月进度

的%支付，余款在工程竣工验收合格后一次性付清。

即使按照被答辩人所称的合同总值_____万元，答辩人已经向被答辩人支付商品混凝土款

万元，已付款比例占合同总额为%,已超过合同约定的工程施工至框架十五层，

甲方开始支付已结算工程量的%工程款；

答辩人已遵守合同的约定，履行了约定的付款义务。

至于余款，合同约定”在工程竣工验收合格”后支付，目前该工程只是主体工程完工，尚未

完成室内安装等工程，工程并未进行竣工验收，因此并不符合余款在工程竣工验收合格后一次

性付清”的付款条件。

二、涉案工程发包人____公司应当在欠付答辩人的工程款范围内向被答辩人承担相应的付

款责任。

因工程发包人新利通公司欠付答辩人巨额工程款亿元，工程自_____年_____月

日起不得已停工，答辩人就工程款追偿纠纷将新利通公司诉至____省高级人民法院，目前该案

正在审理之中。

鉴于由于公司的原因致使工程停工，且导致工程不能按期竣工验收，从而也导致答辩

人无法对被答辩人支付剩余款项，建议法院追加公亘为本案被告，在其欠付答辩人工程款

的范围内向被答辩人承担相应责任。

综上，答辩人与被答辩人权利义务关系明确，但合同约定的付款条件并未成就，因此请求法

院驳回原告的诉讼请求。

或者为尽快化解本案当人之间的矛盾，答辩人也请求法院将涉案工程的发包人公司

追加为被告，由_____公司在欠付答辩人的工程款范围内承担相应的付款责任。

此致

_____县人民法院

答辩人：

年月_____日

买卖合同纠纷答辩状篇2

答辩人：XX市XXF，住所地：XX镇XX经济开发工业区，电话：XX

答辩人：XX厂，住所地：XX镇XX经济开发工业区，电话：XX

被答辩人：XX市XX经营部，地址：XX市XX镇XX铺，负责人：XX,电话：XX

因被答辩人诉答辩人买卖合同纠纷一案，答辩人根据事实与法律，现答辩如下：

一、在送货单上收货签章的并非答辩人，答辩人没有与被答辩人发生卖关系，因而答辩人

无需支付其货款。

根据被答辩人提供的证据显示，在送货单上收货人签名一栏上签名分别是XX、

“XXXX等人，经杳，答辩人公司内并无与其同名的员工；而且在公司盖章一栏上盖

的是一枚方形的XX厂收货章，而答辩人公司的收货章一直都是圆形的，答辩人从未启用过