2025版小高层水电安装工程质量监督合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版小高层水电安装工程质量监督合同

甲方（建设单位）：_______

乙方（施工单位）：_______

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行_______（工程名称）小高层水电安装工程的质量监督达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______（工程名称）

2.工程地点：_______（工程地点）

3.工程规模：_______（工程规模）

4.工程建设工期：_______（建设工期）

5.工程合同价：_______（合同价）

二、质量监督范围及内容

1.乙方对甲方委托的小高层水电安装工程进行全面的质量监督。

（1）施工图纸的审查；

（2）施工过程中对原材料、半成品、成品的质量检验；

（3）施工过程中对施工工艺、施工质量进行监督检查；

（4）施工过程中对施工安全、环境保护进行监督检查；

（5）对施工过程中出现的质量问题提出整改意见。

三、质量标准

1.乙方必须严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工。

（1）符合设计要求；

（2）符合国家及行业相关标准、规范；

（3）符合合同约定。

四、质量监督方式

1.乙方应定期对工程质量进行监督检查，监督检查结果应形成书面报告提交甲方。

2.甲方有权随时对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

五、质量责任

1.乙方应承担因施工质量引起的全部责任，包括但不限于：

（1）因施工质量问题造成的返工、停工、窝工等损失；

（2）因施工质量问题造成的工程质量不合格；

（3）因施工质量问题造成的安全事故；

（4）因施工质量问题造成的环保、文明施工等方面的问题。

2.甲方在接到乙方提交的质量监督检查报告后，应及时对存在问题进行整改，整改完成后，乙方应予以验收。

六、合同履行

1.乙方应在合同约定的工期内完成工程质量监督工作。

2.甲方应按合同约定支付乙方质量监督费用。

七、违约责任

1.乙方未按合同约定履行质量监督职责，造成工程质量问题的，甲方有权要求乙方承担相应的责任。

2.甲方未按合同约定支付质量监督费用的，乙方有权要求甲方支付违约金。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、签署

甲方（建设单位）：_______

乙方（施工单位）：_______

签订日期：_______

甲方（建设单位）盖章：

乙方（施工单位）盖章：