二零二五年度天津环保型小型建设工程施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度天津环保型小型建设工程施工合同

甲方（建设单位）：__________

乙方（施工单位）：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：______工程

1.2工程地点：______

1.3工程规模：______

1.4工程类别：______

1.5工程预算：人民币______元整（大写：______）

第二条工程内容

2.1乙方负责本工程的施工、竣工验收及保修等工作。

2.2乙方应按照国家有关施工规范、标准和设计图纸要求进行施工，确保工程质量。

2.3乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工任务。

第三条施工工期

3.1本工程开工日期：______

3.2本工程竣工日期：______

3.3工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付人民币______元整（大写：______）的违约金；因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。

第四条工程质量

4.1乙方应严格按照国家有关施工规范、标准和设计图纸要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。

4.2甲方有权对工程质量进行监督和检查，对不符合质量要求的工程，乙方应立即进行整改，直至合格为止。

第五条工程造价

5.1本工程按______方式进行结算。

（1）直接费用：人工费、材料费、机械使用费等；

（2）间接费用：管理费、利润等；

（3）其他费用：根据合同约定或法律法规规定的其他费用。

5.3工程造价的调整：因政策调整、材料价格变动等原因导致工程造价发生变化，双方应协商一致后进行相应调整。

第六条付款方式

6.1甲方应按合同约定的时间和比例支付工程款。

6.2甲方支付工程款的具体方式为：______

6.3乙方应在收到工程款后____个工作日内提供相应的发票。

第七条保修期限

7.1乙方对所施工的工程承担______年的保修责任。

7.2保修期内，因乙方施工原因造成的工程质量问题，乙方应免费进行修复。

第八条违约责任

8.1甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付______的违约金。

8.2乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付______的违约金。

8.3双方如因不可抗力因素导致合同无法履行，应根据法律法规及实际情况协商解决。

第九条争议解决

9.1本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份。

甲方（建设单位）：__________

乙方（施工单位）：__________

签订日期：______年______月______日

甲方（建设单位）代表（签字）：__________

乙方（施工单位）代表（签字）：__________