2025四川省建设工程施工合同.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025四川省建设工程施工合同

合同协议书

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

鉴于甲方拟将工程项目（以下简称“本工程”）发包给乙方施工，乙方同意承接本工程。为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

第二条承包范围

乙方负责完成本工程的所有施工内容，具体包括但不限于：。

第三条合同工期

3.1开工日期：

3.2竣工日期：

3.3总工期：

3.4工期顺延的情形：

（1）不可抗力事件；

（2）甲方原因导致的停工；

（3）其他非乙方原因导致的停工。

第四条质量标准

4.1工程质量要求：

4.2执行标准：

4.3质量目标：

第五条合合同价款

5.1合同总价：

5.2价款组成：

5.3价格调整：

第六条合同价款支付

6.1工程预付款：

（1）金额：

（2）支付时间：

（3）支付方式：

6.2工程进度款：

（1）支付节点：

（2）支付比例：

（3）支付方式：

6.3工程竣工款：

（1）金额：

（2）支付时间：

（3）支付方式：

第七条安全施工

7.1乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全。

7.2乙方应为施工现场人员购买工伤保险和第三者责任险。

7.3甲方有权对乙方的施工安全进行监督，乙方应配合甲方的安全检查。

第八条工程验收

8.1中间验收：

（1）验收时间：

（2）验收内容：

8.2竣工验收：

（1）验收时间：

（2）验收标准：

（3）验收程序：

第九条保修条款

9.1保修范围：

9.2保修期限：

9.3保修条件：

第十条双方责任与义务

10.1甲方责任：

（1）负责提供施工场地及相关资料；

（2）负责支付合同价款；

（3）负责协调施工现场的其他参建单位。

10.2乙方责任：

（1）负责组织施工，确保工程质量和工期；

（2）负责施工现场的安全管理；

（3）负责工程资料的整理和提交。

第十一条合同的变更与解除

11.1变更条件：

（1）双方协商一致；

（2）法律规定的其他变更情形。

11.2变更程序：

（1）提出变更书面申请；

（2）双方签订补充协议。

11.3解除条件：

（1）违约导致合同无法履行；

（2）法律规定可以解除的情形。

第十二条违约责任

12.1甲方违约责任：

（1）未按合同约定支付价款；

（2）其他违约情形。

12.2乙方违约责任：

（1）未按合同约定工期完成工程；

（2）施工质量不符合要求。

第十三条争议解决

13.1协商解决：双方可以通过协商解决争议。

13.2诉讼解决：协商不成的，任何一方可以向工程所在地有jurisdiction的人民法院提起诉讼。

第十四条合同生效

14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.2本合同一式份，甲乙双方各执份。

甲方（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：

以上为合同协议书的主要内容，具体内容以双方签字盖章的正式文本为准。