二零二五年度建筑工程施工合同费用索赔处理细则.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度建筑工程施工合同费用索赔处理细则

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的建筑工程项目，就二零二五年度施工合同费用索赔处理达成如下协议：

第一条合同基本信息

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3施工内容：________________________

1.4施工期限：自____年____月____日至____年____月____日

1.5合同总价：人民币____元整（大写：____元整）

第二条费用索赔范围

2.1因设计变更、工程量增减、合同价格调整等原因造成的费用增加。

2.2因不可抗力、地质条件变化等原因造成的费用增加。

2.3因甲方原因造成的停工、窝工、返工等造成的费用增加。

2.4因乙方合理措施或技术改进等节约的费用。

第三条费用索赔程序

3.1索赔提出：乙方应在发生费用增加情况后的____日内，向甲方提出书面索赔申请，并附相关证明材料。

3.2甲方审核：甲方收到索赔申请后，应在____日内对索赔申请进行审核，并给予答复。

3.3索赔确认：经双方协商一致，确认索赔费用后，乙方应在____日内提交索赔费用的结算报告。

3.4费用支付：甲方应在收到乙方提交的结算报告后的____日内，将索赔费用支付给乙方。

第四条费用索赔审核标准

4.1设计变更、工程量增减等费用索赔，应以设计变更通知单、工程量清单等正式文件为依据。

4.2不可抗力、地质条件变化等费用索赔，应以相关证明材料为依据。

4.3停工、窝工、返工等费用索赔，应以施工日志、现场照片等证明材料为依据。

4.4技术改进节约的费用，应以技术改进方案、节约效果的证明材料为依据。

第五条争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条合同生效与终止

6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同自动终止。

第七条其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________________

代表人（签字）：________________________

乙方（盖章）：________________________

代表人（签字）：________________________

签订日期：____年____月____日

附件：

1.设计变更通知单

2.工程量清单

3.施工日志

4.现场照片

5.技术改进方案

6.节约效果的证明材料