原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2025年建筑工程施工合同纠纷处理协议
甲方（发包人）：[全称]
地址：[详细地址]
法定代表人/授权代表：[姓名]
联系电话：[电话号码]
乙方（承包人）：[全称]
地址：[详细地址]
法定代表人/授权代表：[姓名]
联系电话：[电话号码]
鉴于甲乙双方于[日期]签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[合同编号]）（以下简称“主合同”），约定由乙方承建位于[工程地址]的[工程名称]工程（以下简称“该工程”）。
为妥善处理履行主合同过程中或履行完毕后可能发生的任何争议或纠纷，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》及《中华人民共和国仲裁法》等相关法律法规，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
第一条适用范围
本协议适用于因履行主合同及本协议本身所产生或与之相关的任何争议或纠纷，包括但不限于工程进度款支付、工程变更、工期延误、工程质量、违约责任、合同解除、工程结算等一切分歧。
第二条争议解决方式
甲乙双方一致同意，就本协议第一条所定义的任何争议或纠纷，首选通过友好协商解决。若协商无法达成一致意见，则争议应提交以下第[选择一项并删除另一项]种方式解决：
（选择诉讼的版本）：提交由该工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
（选择仲裁的版本）：提交[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[具体城市]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第三条法律适用
本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为免疑义，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区法律）。
第四条不可抗力
因发生不可抗力事件（定义参照主合同相关约定，或此处重新定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如严重自然灾害、战争、政府行为等），导致本协议无法履行或争议无法通过本协议约定方式解决的，双方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力证明。双方应根据不可抗力的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除本协议。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任，但法律另有规定的除外。
第五条协议的完整性与可分割性
本协议是甲乙双方就本协议标的事项（即争议解决方式）达成的完整协议，取代双方此前就此达成的任何口头或书面约定。本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。
第六条通知
双方就本协议项下的任何通知、请求、要求或其他通信，均应采用书面形式，并通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式送达本协议首页所列的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[数量]日书面通知对方。按上述地址发出的通知，视为已有效送达。
第七条生效与份数
本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。本协议一式[数量]份，甲方执[数量]份，乙方执[数量]份，具有同等法律效力。
第八条其他
（如有需要，可在此添加其他条款，例如保密条款等。若无，则本条为空。）
甲方（盖章）：[甲方公司公章]
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：年月日
乙方（盖章）：[乙方公司公章]
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：年月日
文档评论（0）