某桩基工程合同(标准版).docxVIP

某桩基工程合同(标准版)

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，就乙方为甲方承建某桩基工程项目事宜协商一致，订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：__________________。

2、工程地点：__________________。

3、工程内容：包括但不限于桩基勘察、设计、施工、验收及后续技术服务等全部工作。

4、工程规模：总桩数_______根，桩径_______米，桩长_______米，采用_______施工工艺。

5、工程标准：符合国家及行业现行相关技术规范和标准，具体执行标准为_______。

二、合同文件构成

1、本合同由以下文件组成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标文件及答疑回复；

（4）设计图纸及技术文件；

（5）工程量清单及报价单；

（6）相关附件及补充协议。

上述文件构成对双方均有约束力，解释顺序以上述排列为准。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供必要的施工条件，包括但不限于场地平整、水电接入及施工许可等，并保证施工期间不因自身原因造成工程延误。

2、甲方负责组织设计、监理及相关部门对工程进行质量、进度及安全的监督，但不得干预乙方正常的施工管理秩序。

3、甲方应按照合同约定及时审核乙方提交的工程量清单及进度款申请，并在收到完整资料后_______日内支付相应款项。

4、如因甲方原因导致工程变更或停工，甲方应承担由此产生的额外费用及工期延误责任。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备相应的施工资质，并组建具备相应资格的项目管理团队，明确项目经理及各专业人员职责。

2、乙方应严格按照设计图纸及施工规范组织施工，确保工程质量达到合同约定标准，并承担全部施工责任。

3、乙方应自行负责施工期间的人员、设备、材料及安全防护措施，并购买工程一切险及第三者责任险，保险金额不低于合同总价_______%。

4、乙方应建立健全安全生产管理制度，定期开展安全检查，如发生安全事故，应立即启动应急预案并承担全部责任。

5、乙方应按月向甲方提交进度报告及财务报表，并配合完成工程验收及资料移交工作。

四、工程进度与工期

1、合同工期自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，总工期_______日历天。

2、因不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方确认后工期相应顺延。乙方因自身原因造成的延误，应承担违约责任。

3、工程分阶段验收，具体节点为：_______、_______、_______，每个阶段验收合格后方可进入下一阶段施工。

五、工程造价与支付方式

1、工程总价为人民币_______元（大写：__________________元整），含税价格。最终结算以实际完成并验收合格的工程量为准。

2、付款方式：

（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付合同总价_______%作为预付款；

（2）进度款：每完成合同约定工程量的_______%，甲方支付至该阶段总价款的_______%；

（3）竣工验收合格后_______日内，甲方支付至结算总价款的_______%；

（4）质保金：结算总价款的_______%作为质保金，期满无质量问题后一次性返还。

3、甲方付款前，乙方需提供等额发票及完整的结算资料，甲方有权核查工程量及进度。

六、质量保证与验收

1、乙方承诺使用合格材料及设备，并严格履行隐蔽工程验收程序，甲方或监理未签字不得隐蔽。

2、竣工验收由甲方组织，邀请设计、监理及质量检测机构参与，验收合格后双方签署验收报告。

3、如工程存在质量问题，乙方应在_______日内修复完毕，逾期未修复的，甲方有权委托第三方处理并费用由乙方承担。

七、违约责任

1、甲方逾期支付款项的，每逾期一日，应按逾期金额的_______%支付违约金，逾期超过_______日，乙方有权暂停施工或解除合同。

2、乙方工程质量不合格的，应无条件返工，返工费用及工期延误责任由乙方承担，情节严重的甲方有权解除合同并索赔。

3、任何一方擅自解除合同，应向对方支付合同总价_______%的违约金，并赔偿由此造成的实际损失。

八、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。

九、其他事项

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。

3、合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：