202520工程合同范本.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

202520xx工程合同范本

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日签订：

发包人（以下简称“甲方”）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

承包人（以下简称“乙方”）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于甲方为工程的发包人，乙方为具有相应资质的承包人，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，就本工程承包事宜协商一致，达成如下条款：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4承包范围：

1.5工程质量要求：

1.6工程工期：自年月日开工，至年月日竣工。

第二条合同金额与支付

2.1合同总金额为人民币元（大写：）。

2.2付款方式：

预付款：合同签订后，甲方支付合同总金额的%作为预付款；

进度款：按照工程进度支付，具体支付节点为；

尾款：工程竣工验收合格后，支付剩余合同金额的%。

第三条双方权利与义务

甲方权利与义务：

3.1负责提供施工场地，协助乙方办理相关手续；

3.2按时支付合同款项；

3.3对乙方施工进度和质量进行监督，提出合理建议；

3.4负责工程竣工后的验收工作。

乙方权利与义务：

3.5按照合同约定的时间、质量要求完成施工任务；

3.6保证施工安全，遵守相关法律法规；

3.7负责施工期间的材料、设备管理；

3.8负责施工现场的环境保护工作。

第四条工程变更与签证

4.1工程变更：若需变更，双方应协商一致并签订书面补充协议；

4.2变更签证：乙方应在变更发生后日内提交签证申请，甲方应在收到申请后日内予以确认。

第五条工期管理

5.1工期延误：若乙方因自身原因导致工期延误，每延误一日，乙方应支付违约金人民币元；

5.2不可抗力：因不可抗力导致工期延误，双方协商顺延工期。

第六条质量要求与验收

6.1工程质量：乙方应按照国家相关质量标准施工，确保工程达到合同约定的质量要求；

6.2验收标准：工程竣工后，双方共同进行验收，验收合格后签署《工程验收报告》。

第七条安全施工

7.1乙方应保证施工安全，遵守安全施工规范；

7.2因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

第八条质量保修

8.1质量保修范围：按照国家相关规定执行；

8.2质量保修期限：自工程竣工验收合格之日起，乙方提供年质量保修服务。

第九条违约责任

9.1甲方违约：若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，甲方应按逾期金额的%支付违约金；

9.2乙方违约：若乙方未按合同约定完成施工任务，需承担相应违约责任，具体为。

第十条争议解决

10.1本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决；

10.2协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十一条合同的修改与补充

11.1合同条款的修改或补充，需经双方协商一致并签订书面补充协议。

第十二条其他条款

12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议；

12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效；

12.3合同附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

乙方