河道清淤施工合同.docVIP

河道清淤施工合同

一、合同双方基本信息

甲方（发包方）：[填写河道管理单位全称]

法定代表人：[姓名]

联系地址：[详细地址]

联系电话：[电话号码]

乙方（承包方）：[填写施工企业全称]

法定代表人：[姓名]

联系地址：[详细地址]

联系电话：[电话号码]

资质等级：[水利水电工程施工总承包X级或相关专业资质]

二、工程概况

1.工程名称

[例如：XX市XX区XX河道清淤及生态修复工程]

2.工程地点

[具体位置，例如：XX市XX区XX街道，河道起止点坐标为XXX至XXX]

3.工程内容与规模

清淤范围：河道全长[XX公里]，平均宽度[XX米]，清淤总面积[XX平方米]。

施工内容：

（1）河道主槽清淤：清除河底淤泥、杂物及水生植物，清淤深度[XX米]，预计清淤量[XX立方米]；

（2）边坡整治：修整河道边坡至设计坡比1:n（例如1:2.5），局部区域采用生态袋护岸；

（3）底泥处理：清淤物需经脱水固化处理后运至指定消纳场，严禁随意堆放；

（4）临时设施：搭建施工围堰、排水系统及施工便道，工程结束后拆除并恢复原貌。

4.工程质量标准

符合《河道清淤工程技术规范》（SL17-2023）及甲方提供的施工图纸要求；

河底高程误差≤±20cm，底宽平均值不小于设计值，边坡稳定性满足防洪要求；

清淤后水质指标需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅳ类标准。

三、工程实施计划

1.工期要求

开工日期：[XXXX年XX月XX日]

竣工日期：[XXXX年XX月XX日]

总工期：[XX日历天]，因不可抗力导致停工的，工期可顺延（需甲方书面确认）。

2.进度安排

第一阶段（XX天）：施工准备，包括图纸会审、设备进场、围堰搭建及排水；

第二阶段（XX天）：分段清淤施工，每日完成清淤量不低于[XX立方米]；

第三阶段（XX天）：边坡整治及生态修复；

第四阶段（XX天）：场地清理、设备退场及竣工验收。

3.安全与环保措施

施工期间设置安全警示标志，配备专职安全员，每日进行安全巡查；

机械设备需安装尾气净化装置，施工废水经三级沉淀池处理后回用；

运输车辆需覆盖篷布，避免扬尘及遗撒，消纳场需采取防渗措施。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价

人民币[XX元]（大写：XX元整），包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等全部费用。

单价组成：清淤综合单价[XX元/立方米]，生态修复单价[XX元/平方米]，最终结算以实际验收工程量为准。

2.支付方式

预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的20%（XX元）；

进度款：按月支付，乙方每月25日前提交进度报告，甲方审核后支付已完成工程量的70%；

竣工结算：工程验收合格后30日内，乙方提交结算报告，甲方审计确认后支付至结算总价的97%；

质保金：剩余3%作为质保金，保修期满无质量问题后15日内一次性付清。

五、工程验收

1.验收标准

中间验收：甲方对清淤深度、边坡坡度等关键指标进行抽样检测，合格率需达到95%以上；

竣工验收：依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2023），需满足以下条件：

（1）清淤量达到设计要求，河底平整度误差≤15cm；

（2）水质检测报告显示主要污染物指标（如COD、氨氮）下降≥30%；

（3）施工资料齐全，包括隐蔽工程记录、检测报告及影像资料。

2.验收程序

乙方提交验收申请及全套资料→甲方组织监理、设计单位进行现场验收→签署验收报告→不合格项整改后复验。

六、双方责任与义务

（一）甲方责任

向乙方提供施工图纸、地质勘察报告及河道权属证明文件；

协调施工区域内的征地拆迁及管线迁移，确保施工面交付；

委派监理工程师对工程质量、进度及安全进行全程监督；

按合同约定及时支付工程款，逾期付款按日利率0.05%支付违约金。

（二）乙方责任

编制详细施工组织设计，报甲方及监理单位审批后实施；

投入符合要求的施工设备（如绞吸式挖泥船、脱水压滤机等）及专业技术人员；

对施工过程中的质量问题承担整改责任，费用自理；

承担施工期间的安全事故责任，若发生人员伤亡或财产损失，需在24小时内上报甲方并启动应急预案。

七、违约责任

乙方逾期完工：每逾期一日，按合同总价的0.1%支付违约金，累计不超过合同总价的5%；逾期超过30日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

工程质量不达标：乙方需无偿返修，直至验收合格，并承担由此导致的工期延误责任。

甲方逾期付款：每逾期一日，按应付未付款的0.05%支付违约金，逾期超过15日，乙方有权暂停施工并索赔停工损失。

八、争议解决

合同履行中发生争议，双方应友好协商解决；

协商不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

合同生效：自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效；

合同份