建筑劳务承包协议模板2025年.docxVIP

建筑劳务承包协议模板2025年

发包人（全称：_________________________）

法定代表人：_________________________

注册地址：_________________________

联系电话：_________________________

承包人（全称：_________________________）

法定代表人：_________________________

注册地址：_________________________

联系电话：_________________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就发包人委托承包人提供建筑劳务事宜，达成以下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：_________________________

1.2工程地点：_________________________

1.3工程范围及内容：承包人根据发包人的要求，负责提供本工程中的劳务作业，具体包括[请详细列明承包的劳务工种、项目、区域或子项]，涉及的主要工作内容包括但不限于[请列明具体工作环节，如模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、砌筑、抹灰等]。

1.4合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止，总工期为____日历天。

第二条劳务单价与结算

2.1劳务单价：本合同采用[固定单价/计时单价/其他方式]进行计价。具体单价标准为[请详细列明各工种或项目的单价，如按综合包干价每工日/每平方米/每吨元，或按审定工程量乘以定额单价/合同约定单价等]。

2.2计价方式：劳务费用按[完成工程量/投入有效工作日/其他方式]计算。承包人应按[日/周/月]提交劳务完成情况报表及相应的工时、工程量等原始记录，经发包人确认后作为结算依据。

2.3进度款支付：

(1)首付款：合同签订后____日内，发包人支付合同总价款的____%作为预付款，即人民币____元（大写：_________________________）。

(2)中途款：承包人完成合同约定进度节点[请列明具体节点或比例]，并经发包人验收合格后____日内，发包人支付至已完成工程量对应款项的____%，即人民币____元（大写：_________________________）。

(3)竣工结算款：工程竣工验收合格后____日内，发包人支付至结算总款的____%，即人民币____元（大写：_________________________）。

(4)尾款：剩余款项即合同总价款____%作为质保金，于工程交付使用后____个月且无任何质量问题后支付，即人民币____元（大写：_________________________）。

2.4最终结算：工程竣工验收合格后____日内，双方根据合同约定、工程量确认单、变更签证等资料进行最终结算。结算金额确认后，双方签署结算确认书。

2.5发票：承包人应在收到每笔进度款后____日内，向发包人开具等额、合法的[增值税专用发票/增值税普通发票]。

2.6结算争议：如双方对结算结果发生争议，应首先协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁或依法向发包人所在地人民法院提起诉讼。

第三条劳务人员管理

3.1人员数量与资质：承包人必须按合同约定提供足额的劳务人员，共计____人，其中[请列明主要工种及人数]，所有人员必须持有有效的[身份证/相关职业资格证书]，特殊工种人员必须持有有效的特种作业操作证。

3.2人员组织与调度：承包人自行组织、管理、考勤其劳务人员，并负责办理相关手续。承包人应接受发包人对其劳务人员数量、工种、出勤情况的监督检查。承包人应根据发包人合理的工作安排进行人员调度。

3.3人员补充：若合同履行期间，因承包人原因导致人员不足无法满足工程进度要求，承包人应在发包人通知后____日内补充所需人员，并确保补充人员符合本合同约定的资质要求。

3.4禁止转包与再分包：承包人不得将本合同项下的劳务作业转包给任何第三方，也不得进行再分包。

第四条材料与设备（如涉及）

4.1主要材料供应：本工程所需[请列明主要材料名称，如钢筋、混凝土、砖等]由发包人负责采购供应，运至[指定地点]，并承担相关费用。发包人应提前____天书面通知承包人材料到货时间及数量。

4.2辅材及工具：本工程所需辅材及承包人自有小型工具由承包人自行采购供应，费用由承包人承担。

4.3设备使用：本工程所需大型施工机械设备由发包人提供，型号、数量为[请列明]，使用费用及维护保养由发包人承担。承包人自有小型工具由承包人