2025标准版建筑工程施工合同样本.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025标准版建筑工程施工合同样本

合同协议书

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在省市签订：

甲方：（以下简称“发包人”）

住所：

法定代表人：

联系方式：

乙方：（以下简称“承包人”）

住所：

法定代表人：

联系方式：

鉴于发包人需进行工程（以下简称“本工程”）的施工，且承包人具备相应的资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程施工合同示范文本（GF-2025-0201）》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5承包范围：

1.6合同总额：元（大写：）

1.7工期：本工程自年月日开工，至年月日竣工，总工期为天。

第二条合同金额与支付

2.1合同金额：本工程的合同金额为人民币元（大写：），包含材料费、人工费、机械费、管理费等所有费用。

2.2付款方式：

预付款：合同签订后，发包人支付合同金额的%作为预付款，计人民币元；

进度款：工程进度达到%时，发包人支付合同金额的%；

竣工款：工程竣工验收合格后，发包人支付合同金额的%；

质保金：合同金额的%作为质保金，于工程竣工验收合格后年保修期满后无质量问题一次性支付。

第三条工程质量

3.1执行标准：本工程严格按照《建筑施工质量验收统一标准》（GB50300）及相关规范执行。

3.2材料设备：所有材料设备必须符合国家相关标准，并提供合格证明。

3.3质量保修：本工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。

第四条工期与进度

4.1工期要求：承包人必须按合同约定的工期完成施工任务，确保工程按时竣工。

4.2进度计划：承包人应提交详细的施工进度计划，并经发包人批准后严格执行。

4.3工期延误：若因承包人原因导致工期延误，每延误一天，承包人应支付违约金元。

第五条安全施工

5.1安全责任：承包人应严格遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59），确保施工安全。

5.2保险：承包人应为其施工人员购买意外伤害保险，并承担施工期间的安全责任。

第六条双方责任与义务

6.1发包人责任：

按时支付合同款项；

提供施工场地及相关资料；

协调处理施工过程中的外部关系。

6.2承包人责任：

按照合同约定完成施工任务；

保证施工质量、工期及安全；

自行解决施工过程中产生的废弃物。

第七条验收与移交

7.1竣工验收：工程竣工后，承包人应提交完整的竣工资料，并组织验收。验收合格后，双方签署《工程竣工验收合格证书》。

7.2资料移交：承包人应在验收后日内向发包人移交所有施工资料。

第八条违约责任

8.1承包人违约：

工期延误：每延误一天，支付违约金元；

质量不达标：承包人应无条件返工，直至达到标准，并承担由此产生的费用；

安全违规：承包人应承担由此产生的责任和费用。

8.2发包人违约：

逾期付款：每逾期一天，支付违约金元。

第九条争议解决

9.1协商解决：双方因履行本合同发生争议，应协商解决。

9.2调解：协商不成的，可向相关部门申请调解。

9.3仲裁/诉讼：调解不成的，向仲裁委员会申请仲裁/向人民法院提起诉讼。

第