工程施工合同原告代理词(3篇).docx

第1篇

我是原告的代理人，今天在此代表原告向法庭陈述事实，提出诉讼请求。

一、案件基本情况

本案涉及原告与被告签订的工程施工合同纠纷。原告（甲方）与被告（乙方）于2020年10月签订了一份工程施工合同，约定由被告承包原告某工程项目，合同总价为人民币XXX万元。合同约定工程开工日期为2020年11月1日，竣工日期为2021年4月30日。合同签订后，被告未按约定时间开工，也未按约定完成工程。

二、事实与理由

1.被告未按约定时间开工

根据合同约定，被告应在2020年11月1日开工，但被告实际于2020年12月1日才开工。被告延迟开工，导致工程进度滞后，严重影响了原告的工期。

2.被告未按约定完成工程

根据合同约定，被告应在2021年4月30日前完成工程。然而，被告实际于2021年6月30日才完成工程。被告未按约定完成工程，导致原告遭受经济损失。

3.被告违约行为

被告在施工过程中，存在以下违约行为：

（1）施工质量不达标，部分工程存在安全隐患；

（2）未按合同约定进行施工，擅自更改设计方案；

（3）未按合同约定支付工程款，导致原告资金周转困难。

综上所述，被告在工程施工过程中存在严重违约行为，给原告造成了重大经济损失。为维护原告的合法权益，特向贵庭提起诉讼。

三、诉讼请求

1.判令被告支付原告工程款人民币XXX万元；

2.判令被告赔偿原告因被告违约行为造成的经济损失人民币XX