装修施工合同官司(3篇).docxVIP

第1篇

原告：张三

被告：李四装饰工程有限公司

案由：装修施工合同纠纷

一、案件基本情况

原告张三与被告李四装饰工程有限公司签订了一份装修施工合同，约定由被告李四装饰工程有限公司负责原告张三房屋的装修工程。合同签订后，被告李四装饰工程有限公司按照约定进行了施工，但施工过程中存在质量问题，且未按合同约定的时间完成工程。原告张三要求被告李四装饰工程有限公司承担违约责任，赔偿因其违约行为造成的损失。双方协商未果，故原告张三向人民法院提起诉讼。

二、争议焦点

1.被告李四装饰工程有限公司是否构成违约；

2.被告李四装饰工程有限公司应承担的违约责任；

3.原告张三因被告违约行为所遭受的损失。

三、事实与证据

1.事实

（1）原告张三与被告李四装饰工程有限公司于2019年3月1日签订了一份装修施工合同，约定由被告负责原告房屋的装修工程，工期为三个月。

（2）被告李四装饰工程有限公司在施工过程中，发现部分材料存在问题，导致施工进度延误。

（3）截至2019年6月30日，被告李四装饰工程有限公司仍未按合同约定完成工程。

（4）原告张三多次与被告李四装饰工程有限公司协商，要求其承担违约责任，但被告拒绝赔偿。

2.证据

（1）装修施工合同一份，证明双方之间存在合同关系。

（2）施工进度表一份，证明被告李四装饰工程有限公司未按合同约定完成工程。

（3）原告张三与被告李四装饰工程有限公司的往来函件，证明双方就违约问题进行过协商。

四、判决结果

根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

结合本案事实，被告李四装饰工程有限公司在施工过程中存在违约行为，未按合同约定完成工程，构成违约。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担赔偿损失等违约责任。

综上所述，法院判决如下：

1.被告李四装饰工程有限公司应承担违约责任，赔偿原告张三因其违约行为造成的损失。

2.被告李四装饰工程有限公司应继续履行合同，按照合同约定完成工程。

3.本案诉讼费用由被告李四装饰工程有限公司承担。

五、案件总结

本案涉及装修施工合同纠纷，法院在审理过程中，依法保护了原告的合法权益，维护了合同的严肃性。本案提醒广大消费者，在签订装修施工合同时，应仔细阅读合同条款，明确双方的权利义务，避免因合同纠纷造成不必要的损失。同时，装修施工企业应严格按照合同约定履行义务，确保工程质量，树立良好的企业形象。

第2篇

原告：张三，男，35岁，汉族，某市某区人，某公司职员，住某市某区某路某号。

被告：李四，男，40岁，汉族，某市某区人，某装修公司经理，住某市某区某路某号。

诉讼请求：

1.判令被告支付原告装修款人民币30万元及逾期付款违约金；

2.判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由：

一、事实

原告张三与被告李四于2021年5月1日签订了一份《家庭装修施工合同》，约定由被告李四的装修公司为原告张三的住宅进行装修。合同约定装修总价款为人民币30万元，付款方式为分阶段支付，即工程完工后支付50%，竣工验收合格后支付30%，余款10%作为质保金，质保期为一年。

合同签订后，被告李四的装修公司开始施工。经过约三个月的施工，原告张三认为装修质量不符合合同约定，存在多处质量问题，如墙面开裂、地板不平、水电改造不规范等。原告多次与被告沟通，要求整改，但被告以各种理由推脱，拒绝整改。

二、理由

1.被告李四的装修公司未按照合同约定进行施工，导致装修质量不合格，严重影响了原告的居住环境和使用功能。

2.被告李四在原告提出整改要求后，未采取有效措施进行整改，也未按照合同约定进行验收。

3.被告李四未按照合同约定支付工程款，导致原告无法按照合同约定支付尾款。

4.被告李四的行为已构成违约，应当承担违约责任。

综上所述，被告李四的行为已严重违反了《家庭装修施工合同》的约定，给原告造成了经济损失。为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求依法判决。

证据：

1.《家庭装修施工合同》一份，证明原、被告之间存在合同关系；

2.工程施工照片若干张，证明装修存在质量问题；

3.沟通记录若干份，证明原告与被告之间的沟通情况；

4.银行转账记录若干份，证明原告已支付部分工程款。

此致

某市某区人民法院

具状人：张三

2023年3月15日

第3篇

原告：张三

被告：李四装饰工程有限公司

案由：装修施工合同纠纷

一、案件背景

原告张三与被告李四装饰工程有限公司于2021年5月1日签订了一份装修施工合同，约定由被告为原告提供住宅装修服务，包括设计、施工、材料供应等。合同约定工期为三个月，合同总价为人民币30万元。合同签订后，被告