原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第1篇
一、引言
在施工合同履行过程中，由于各种原因，承包商可能需要中途离场。为了保证施工合同的顺利履行，维护双方的合法权益，本文将对施工合同中间离场的相关问题进行探讨。
二、施工合同中间离场的原因
1.经济原因：由于工程款支付不及时、合同价格不合理等原因，承包商可能因资金周转困难而中途离场。
2.技术原因：在施工过程中，可能遇到技术难题，导致施工进度受阻，承包商可能因此中途离场。
3.政策原因：国家政策调整、城市规划变动等原因，可能导致施工合同中途终止。
4.其他原因：如自然灾害、不可抗力等因素，也可能导致承包商中途离场。
三、施工合同中间离场的处理方法
1.协商解决：承包商与业主应就中途离场事宜进行友好协商，明确双方的权利和义务，共同寻找解决方案。
2.通知义务：承包商应提前向业主发出书面通知，说明离场原因、离场时间及离场后的工作安排。
3.工程款结算：双方应按照合同约定，对已完成的工程量进行结算，确保承包商的合法权益。
4.工程交接：承包商应将施工现场、工程资料、设备等移交给业主，确保工程交接顺利进行。
5.争议解决：如双方在离场事宜上产生争议，可协商解决或依法向仲裁机构申请仲裁。
四、施工合同中间离场后的责任承担
1.承包商责任：承包商应承担因中途离场给业主造成的损失，包括但不限于工程款损失、工期延误等。
2.业主责任：业主应承担因中途离场给承包商造成的损失，如工程款拖欠、设备损坏等。
3.合同解除：如双方协商一致，可解除施工合同，并按照合同约定进行结算。
五、结语
施工合同中间离场是施工过程中可能遇到的问题，双方应本着公平、诚信的原则，妥善处理中途离场事宜，确保施工合同的顺利履行。在实际操作中，双方应充分沟通，协商解决，共同维护各自的合法权益。
第2篇
一、合同背景
随着我国城市化进程的加快，基础设施建设需求日益增长。在工程建设过程中，施工合同是确保工程顺利进行、维护各方权益的重要法律文件。然而，在实际施工过程中，由于种种原因，施工单位可能需要暂时离场。为明确双方权利义务，确保工程进度和质量，现就施工合同中间离场事宜进行如下约定。
二、离场原因
1.施工单位因合同履行需要，如更换项目经理、施工人员、设备等。
2.施工单位因工程进度调整，需要暂停施工。
3.施工单位因国家政策、法律法规变动，导致工程停工。
4.施工单位因自然灾害、不可抗力等原因，导致工程停工。
5.施工单位因其他原因，经业主同意，需要暂时离场。
三、离场程序
1.施工单位在离场前，应提前向业主提出离场申请，并说明离场原因、离场时间及离场后施工安排。
2.业主收到离场申请后，应在5个工作日内给予答复。同意离场申请的，双方应签订《施工合同中间离场协议》。
3.双方在签订《施工合同中间离场协议》时，应明确以下内容：
（1）离场原因及离场时间；
（2）离场期间工程进度、质量及安全责任；
（3）离场期间施工单位的义务及责任；
（4）离场期间工程款的支付及结算方式；
（5）离场后复工条件及复工时间；
（6）双方在离场期间的权利义务。
四、离场期间责任
1.业主应保证施工现场的设施、设备等完好，为施工单位离场及复工提供便利。
2.施工单位在离场期间，应确保施工现场的安全，并采取必要措施，防止安全事故发生。
3.施工单位在离场期间，应妥善保管施工现场的资料、设备等，防止丢失、损坏。
4.施工单位在离场期间，应按照协议约定，继续履行合同义务，确保工程进度和质量。
五、复工条件及时间
1.施工单位在离场期间，如需复工，应提前向业主提出复工申请，并说明复工原因、复工时间及复工后施工安排。
2.业主收到复工申请后，应在5个工作日内给予答复。同意复工申请的，双方应签订《施工合同复工协议》。
3.双方在签订《施工合同复工协议》时，应明确以下内容：
（1）复工原因及复工时间；
（2）复工后工程进度、质量及安全责任；
（3）复工后施工单位的义务及责任；
（4）复工后工程款的支付及结算方式。
六、违约责任
1.业主未按约定支付工程款的，应向施工单位支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。
2.施工单位未按约定履行合同义务的，应向业主支付违约金，违约金按未履行义务部分工程款的千分之五计算。
3.双方在合同履行过程中，因违反合同约定造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决
双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他
本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
施工单位（盖章）：
业主（盖章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
签订日期：年月日
通过以上约定，明确了施工合同中间离场的相关事宜，有利于维护双方的合法权益，确保工
文档评论（0）