原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第1篇
一、合同双方
1.1合同双方应明确约定施工单位的名称、地址、法定代表人或负责人，以及委托代理人（如有）的姓名、联系方式等基本信息。
1.2业主方应明确约定业主单位的名称、地址、法定代表人或负责人，以及委托代理人（如有）的姓名、联系方式等基本信息。
二、工程概况
2.1工程名称、地点、规模、建设性质、建设内容等。
2.2工程设计单位、施工单位、监理单位等。
2.3工程合同金额、付款方式、支付进度等。
三、施工期限
3.1合同工期：明确约定施工期限，包括总工期、分阶段工期等。
3.2延期责任：因业主方原因导致工期延误，业主方应承担相应责任；因施工单位原因导致工期延误，施工单位应承担相应责任。
四、工程质量
4.1工程质量标准：明确约定工程质量标准，包括国家、行业、地方等标准。
4.2质量检验：明确约定质量检验的时间和方式，包括隐蔽工程验收、分项工程验收、竣工验收等。
4.3质量保证期：明确约定工程质量保证期，一般不少于一年。
五、工程进度
5.1进度计划：明确约定工程进度计划，包括分阶段进度、节点工期等。
5.2进度调整：因特殊原因导致工程进度调整，双方应协商一致，并书面确认。
5.3进度违约责任：因施工单位原因导致工程进度延误，施工单位应承担相应责任；因业主方原因导致工程进度延误，业主方应承担相应责任。
六、合同价款
6.1合同价款：明确约定合同价款，包括工程量清单、计价方式、付款方式等。
6.2付款进度：明确约定付款进度，包括预付款、进度款、竣工结算款等。
6.3付款违约责任：因施工单位原因导致付款延误，施工单位应承担相应责任；因业主方原因导致付款延误，业主方应承担相应责任。
七、合同解除与终止
7.1合同解除：明确约定合同解除的条件和程序，包括违约解除、协商解除等。
7.2合同终止：明确约定合同终止的条件和程序，包括竣工验收合格、工程款结清等。
八、争议解决
8.1争议解决方式：明确约定争议解决方式，包括协商、调解、仲裁、诉讼等。
8.2争议解决机构：明确约定争议解决机构，如仲裁委员会、法院等。
九、其他条款
9.1违约责任：明确约定违约责任，包括违约金、赔偿金等。
9.2保密条款：明确约定保密条款，保护双方商业秘密。
9.3法律适用：明确约定合同适用的法律。
9.4合同生效：明确约定合同生效条件，如双方签字盖章、合同备案等。
9.5合同附件：明确约定合同附件，如工程量清单、设计图纸、技术规范等。
以上为施工重要合同条款，双方在签订合同时应严格按照约定执行，确保工程顺利进行。如有未尽事宜，双方可协商一致，对合同进行补充和修改。
第2篇
一、合同双方
1.1合同甲方（以下简称“甲方”）：[甲方全称]
1.2合同乙方（以下简称“乙方”）：[乙方全称]
二、工程概况
2.1工程名称：[工程名称]
2.2工程地点：[工程地点]
2.3工程规模：[工程规模]
2.4工程类型：[工程类型]
2.5工程合同总价：[工程合同总价]
三、工期与进度
3.1工程开工日期：[开工日期]
3.2工程竣工日期：[竣工日期]
3.3工程进度要求：[工程进度要求]
3.4工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
四、工程质量
4.1工程质量标准：[工程质量标准]
4.2质量验收：甲方有权对工程质量进行验收，验收合格后方可进行下一道工序的施工。
4.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，[质量保证期]内乙方应对工程质量负责。
五、工程材料与设备
5.1材料与设备供应：乙方负责提供符合合同要求的材料与设备。
5.2材料与设备质量：乙方提供的材料与设备必须符合国家有关质量标准，并具备相应的质量证明文件。
5.3材料与设备验收：甲方有权对乙方提供的材料与设备进行验收，验收合格后方可使用。
六、工程款支付
6.1工程款支付方式：[工程款支付方式]
6.2工程款支付比例：[工程款支付比例]
6.3工程款支付时间：[工程款支付时间]
6.4工程款支付条件：甲方收到乙方提交的工程款支付申请及相关证明文件后，按照合同约定支付工程款。
七、违约责任
7.1甲方违约责任：甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。
7.2乙方违约责任：乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。
八、争议解决
8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、合同生效与终止
9.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2合同终止：工程竣工验收合格后，本合同自行终止。
十、其他
10.1本合同未尽
文档评论（0）