施工合同质保条款(3篇).docxVIP

第1篇

一、质保范围

1.本合同约定的施工内容，包括但不限于土建、安装、装饰、绿化等工程。

2.施工过程中使用的原材料、设备、配件等，均应满足国家及行业相关质量标准。

3.施工过程中产生的各类文件、资料、图纸等，均应真实、完整、准确。

二、质保期限

1.本合同约定的质保期限为：自竣工验收合格之日起，土建工程为一年，安装工程为一年，装饰工程为两年，绿化工程为三年。

2.特殊工程或特殊材料，经双方协商一致，可适当调整质保期限。

三、质保责任

1.施工单位应严格按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保工程质量。

2.施工单位在质保期内，对因施工原因造成的质量问题，负责无偿维修、更换或退货。

3.施工单位应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同约定。

4.施工单位应积极配合业主方进行工程质量检查、验收，及时解决业主方提出的问题。

5.施工单位应承担因施工原因导致的工程质量事故，依法承担相应的法律责任。

四、质保费用的承担

1.质保期内，因施工原因造成的质量问题，施工单位应承担维修、更换或退货的费用。

2.因业主方原因导致的工程质量问题，业主方应承担相应的维修、更换或退货费用。

3.质保期内，因不可抗力、自然灾害等原因导致的工程质量问题，双方协商解决。

五、质量争议的处理

1.质量争议发生后，双方应友好协商解决。

2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在质量争议解决期间，不影响质保工作的正常进行。

六、其他

1.本条款未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本条款作为施工合同的重要组成部分，与施工合同其他条款具有同等法律效力。

3.本条款自双方签字（或盖章）之日起生效。

施工单位（盖章）：业主方（盖章）：

代表人（签字）：代表人（签字）：

日期：日期：

第2篇

一、质保期限

1.本合同项下的工程质量保修期限自竣工验收合格之日起计算，具体期限如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程：设计使用年限内。

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：5年。

（3）供热与供冷系统：2个供暖期、供冷期。

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程：2年。

（5）其他项目：根据国家有关法律法规及行业标准执行。

2.质保期限届满后，如因施工质量问题导致的损坏，乙方应承担维修责任，但维修费用由甲方承担。

二、质保责任

1.乙方在质保期内应承担以下责任：

（1）对因施工质量问题导致的工程损坏，乙方应负责修复，直至满足合同要求。

（2）对因施工质量问题导致的第三方损失，乙方应承担赔偿责任。

（3）对因施工质量问题导致的工程返工、停工、窝工等损失，乙方应承担相应责任。

2.甲方在质保期内发现施工质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后3日内予以处理。

三、质量验收

1.工程竣工后，甲方应组织有关单位进行验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。

2.验收过程中，如发现施工质量问题，乙方应立即整改，直至满足合同要求。

3.验收合格后，质保期限开始计算。

四、质量争议处理

1.甲方在质保期内发现施工质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后3日内予以处理。

2.如双方对质量争议无法达成一致意见，可协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在质量争议处理期间，乙方应继续履行合同约定的义务。

五、其他

1.本质保条款作为施工合同的重要组成部分，与合同其他条款具有同等法律效力。

2.本质保条款未尽事宜，双方可协商解决，并签订补充协议。

3.本质保条款自双方签字盖章之日起生效。

4.本质保条款一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：________

乙方（盖章）：________

签订日期：________

备注：本条款仅供参考，具体内容以双方签订的施工合同为准。

第3篇

一、质保期限

1.本合同约定的质保期限自竣工验收合格之日起计算，具体期限如下：

（1）土建工程：一年；

（2）安装工程：一年；

（3）装饰装修工程：一年；

（4）其他工程：根据实际情况确定。

2.质保期限届满后，若工程质量出现缺陷，承包方应承担相应的维修责任。

二、质保责任

1.承包方应按照国家有关工程质量标准、设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量符合合同约定。

2.承包方在质保期内，对工程质量问题负责，及时进行维修、更换或返工，确保工程质量达到合同要求。

3.质保期内，如因承包方原因导致工程质量问题，承包方应承担全部维修费用，并赔偿因此给业主造成的损失。

4.质保期内，如因不可抗力、业主原因或其他非承包方原因导致工程