施工合同标准条件(3篇).docxVIP

第1篇

一、合同双方

1.1承包方：[承包方名称]，以下简称“承包方”。

1.2业主方：[业主方名称]，以下简称“业主方”。

二、合同标的

2.1工程名称：[工程名称]。

2.2工程地点：[工程地点]。

2.3工程规模：[工程规模]。

2.4工程内容：[工程内容]。

三、合同工期

3.1合同工期：[合同工期]。

3.2工期计算方式：自合同签订之日起至竣工验收合格之日止。

四、合同价款

4.1合同价款：[合同价款]。

4.2付款方式：

（1）开工前支付合同价款的[百分比]作为预付款；

（2）工程进度达到设计文件要求时，支付合同价款的[百分比]；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同价款的[百分比]；

（4）工程保修期满后，支付合同价款的[百分比]。

五、工程质量

5.1工程质量标准：[工程质量标准]。

5.2工程质量验收：

（1）承包方应按照国家有关质量标准进行施工，确保工程质量；

（2）业主方有权对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知承包方整改；

（3）工程竣工验收合格后，承包方应提供相应的质量保证文件。

六、工程进度

6.1承包方应按照合同约定的时间节点完成工程进度；

6.2业主方有权对工程进度进行监督检查，发现问题及时通知承包方整改；

6.3工程进度延误，承包方应承担相应的责任。

七、工程变更

7.1工程变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议；

7.2工程变更后的合同价款应按变更协议执行。

八、违约责任

8.1承包方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任；

8.2业主方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任；

8.3双方协商一致，可就违约责任进行修改。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

9.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份。

十、其他

11.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

11.2本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

11.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[期限]。

[承包方名称]：

[业主方名称]：

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

签订日期：年月日

第2篇

一、合同标的

1.本合同所指的工程为：[工程名称]，位于[工程地点]，包括[工程内容]。

2.工程建设规模：[工程规模]，总投资：[总投资额]。

二、合同双方

1.甲方（建设单位）：[甲方名称]，法定代表人：[甲方法定代表人]，住所：[甲方住所]。

2.乙方（施工单位）：[乙方名称]，法定代表人：[乙方法定代表人]，住所：[乙方住所]。

三、合同工期

1.本合同工期为[工期]，自[开工日期]起至[竣工日期]止。

2.乙方应在合同工期内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付[违约金比例]的违约金。

四、工程质量

1.本工程质量应达到国家规定的[工程质量等级]。

2.乙方应按照国家有关质量标准和规范进行施工，确保工程质量。

3.甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合要求。

五、工程进度

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工组织设计进行施工，确保工程进度。

2.乙方应按月向甲方报送工程进度报告，甲方有权对工程进度进行监督检查。

3.如因乙方原因导致工程进度延误，每延误一天，应向甲方支付[违约金比例]的违约金。

六、工程款支付

1.甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款。

2.乙方应按照甲方要求提供工程进度、质量、安全等相关资料，以便甲方审核工程款支付。

3.甲方有权对乙方提供的资料进行审核，如发现虚假情况，甲方有权暂停支付工程款。

七、工程变更

1.甲方如需对工程进行变更，应提前[提前通知时间]向乙方提出书面变更通知。

2.乙方应在接到变更通知后[变更通知回复时间]内，向甲方提出书面变更方案。

3.工程变更经双方协商一致后，作为本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

八、工程验收

1.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并组织竣工验收。

2.甲方应在收到竣工报告后[验收时间]内组织验收，验收合格后，乙方应向甲方提交工程验收证书。

3.验收不合格的工程，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格。

九、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付[违约金比例]的违约金。

2.乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格，应承担相应的赔偿责任。

3.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付[违约金比例]的违约金。

十、争议解决

1.双方在履行