施工合同延期免责协议(3篇).docxVIP

第1篇

甲方（施工方）：_________________

乙方（业主方）：_________________

鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的施工合同（以下简称“合同”），合同约定施工期限为____年__月__日至____年__月__日。由于不可抗力或其他原因，甲方未能按照合同约定的期限完成施工任务。为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议如下：

一、延期原因

1.不可抗力因素：包括自然灾害、战争、政府行为等，导致施工进度受到影响。

2.乙方原因：包括设计变更、提供材料延误、场地条件不符合要求等，导致施工进度受到影响。

3.甲方原因：包括施工人员不足、设备故障、施工质量不达标等，导致施工进度受到影响。

二、延期期限

1.由于不可抗力因素导致的延期，甲方可在合同约定的施工期限内延长____个月。

2.由于乙方原因导致的延期，甲方可在合同约定的施工期限内延长____个月。

3.由于甲方原因导致的延期，甲方可在合同约定的施工期限内延长____个月。

三、延期责任

1.甲方应承担因延期而产生的各项费用，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。

2.乙方应承担因延期而产生的各项费用，包括但不限于设计变更费、场地租赁费等。

3.双方应相互配合，积极采取措施，确保施工进度不受影响。

四、违约责任

1.甲方未按本协议约定履行延期责任的，应向乙方支付违约金，违约金为____元/天。

2.乙方未按本协议约定履行延期责任的，应向甲方支付违约金，违约金为____元/天。

五、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（施工方）：_________________

乙方（业主方）：_________________

签订日期：____年__月__日

第2篇

甲方（施工方）：____________________

乙方（业主方）：____________________

鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的施工合同（以下简称“合同”），合同编号为：______，合同约定工期为____年__月__日，因以下原因导致工程延期，甲乙双方经友好协商，达成如下延期免责协议：

一、延期原因

1.甲方原因：

（1）施工过程中，因甲方提供的施工图纸、设计变更等原因导致施工进度延误；

（2）甲方未能按时提供施工所需材料、设备等；

（3）甲方未能按时支付工程进度款；

（4）甲方未能按照合同约定履行其他义务，导致工程延期。

2.乙方原因：

（1）乙方未能按时提供场地、设施等施工条件；

（2）乙方未能按时支付工程进度款；

（3）乙方未能按照合同约定履行其他义务，导致工程延期。

3.第三方原因：

（1）不可抗力因素，如自然灾害、战争、政策调整等；

（2）其他非甲乙双方所能预见、避免且克服的客观原因。

二、延期期限

根据上述原因，经甲乙双方协商一致，同意将合同约定的工期延长____个月，即自合同约定的工期截止之日起延长至____年__月__日。

三、免责条款

1.在延期期间，甲乙双方应继续履行合同约定的其他义务，包括但不限于：甲方继续施工，乙方继续支付工程进度款等。

2.延期期间，因甲方原因导致的工程延期，甲方应承担相应的违约责任；因乙方原因导致的工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.因不可抗力或第三方原因导致的工程延期，甲乙双方互不承担违约责任。

4.延期期间，甲乙双方应保持良好沟通，共同协商解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利推进。

四、其他约定

1.本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

2.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（施工方）：____________________

乙方（业主方）：____________________

签订日期：____年__月__日

第3篇

甲方（施工方）：____________________

乙方（业主方）：____________________

鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的施工合同（以下简称“合同”），合同编号为：______，现因以下原因导致合同工期延期，双方经友好协商，达成如下延期免责协议：

一、延期原因

1.乙方未按合同约定提供场地、资料、设备等，导致甲方无法按期进场施工。

2.乙方提供的场地、资料、设备等存在质量问题，影响施工进度。

3.因不可抗力因素，如自然灾害、政策调整等，导致施工延期。

4.合同约定以外的其他原因，经双方协商一致认定。

二、延期期限