危化品仓库建设合同.docxVIP

危化品仓库建设合同

一、合同主体

（一）合同双方

本合同由以下双方签订。甲方（建设单位）指负责委托建设的公司，其主要地址为：__________（此处提供20字符下划线）。乙方（承包商）指负责实施危化品仓库建设工程的专业公司，其主要地址为：__________（此处提供20字符下划线）。双方均具有独立法人资格，能依法履行合同义务。甲方联系人为：张某（联系电话：）；乙方联系人为：李某某（联系电话：）。甲方承诺提供合法的土地使用权证明，乙方承诺具备相关建设资质证书，包括危险化学品存储设施施工许可证。

（二）合同内容

本合同涉及危化品仓库的建设工程，具体内容包括：工程地点位于__________（此处提供20字符下划线）；工程建设规模为仓库面积约某平方米，包括存储区、装卸区、消防系统和监控设施；工程建设目标为符合国家危化品存储标准GB某规范和行业安全规范，确保防火、防爆、防泄漏等性能达标；合同总金额为人民币__________（此处提供20字符下划线）元，按实际工程量结算；工程期限为自合同生效之日起至竣工验收合格的___年_月__日。其他相关附件如设计图纸、安全协议作为本合同组成部分。

二、合同条款

（一）建设工程范围

危化品仓库的建设工程范围包括：地基施工、主体结构搭建、防腐蚀涂层施工、通风系统和温度控制系统安装、消防安全设施配置（如喷淋装置、防爆照明）、监控与报警系统集成、以及危险废物处理装置的设置；乙方需根据甲方提供的设计规范和技术标准，使用合格材料执行施工，确保所有设备符合中国《危险化学品安全管理条例》和类似法规；工程实施中涉及的任何变更需双方书面确认。

（二）建设标准与要求

工程建设需满足以下标准和要求：施工材料需提供质检报告，优先选用防火隔热材料；安全指标包括抗震等级达8度、泄漏防护能力在某种条件下不超过某ppm；进度安排上，乙方提交详细施工计划，明确各阶段节点（如___年_月__日完成基础工程）；验收标准为竣工后由第三方机构评估，获得安全生产许可证；乙方须实施现场安全管理，包括员工培训、应急演练和风险防控措施；甲方负责监督并提供必要的支持文件。

（三）付款与结算

付款方式为：甲方在合同签订后预付工程总金额的30%，工程进度过半时支付40%，竣工验收合格后30日内付清余款30%；所有款项通过银行转账至乙方指定账户（账号：*），乙方需开具正规发票；结算基于实际工程量与设计图纸核对，出现偏差时双方协商调整；逾期付款违约金每日按未付金额的万分之一计算。

（四）知识产权与保密

工程建设中产生的知识产权（如设计图纸）归甲方所有，乙方不得擅自使用或泄露；双方需对合同内容及商业信息保密，保密期限为合同终止后某年；如出现信息泄露，违约方承担经济损失赔偿；危险化学品的相关操作数据按甲方指示处理。

三、责任和义务

（一）甲方责任

甲方的主要责任包括：提供合法土地使用权证明，并确保土地无纠纷；支付工程款项按约定时点；监督工程质量，配合乙方施工场地准备；提供必要的外部协调服务（如水电接入），并承担相关外部审批费用；协助乙方完成竣工验收和安全备案。

（二）乙方责任

乙方的主要责任包括：严格按照设计标准和技术规范施工，确保施工安全；招聘合格施工人员，定期培训并配备安全防护装备；执行现场管理，包括设置围挡、警示标志和应急预案；报告工程进展，及时处理隐患；竣工后提供操作手册和维护指南；配合甲方办理安全生产许可证。

（三）共同责任

双方共同责任包括：定期会面商讨工程问题；遵守环境法规，减少施工污染；如发生安全事故，立即启动应急响应并上报有关部门；合作确保仓库建成后用于合法存储危化品。

四、违约责任

（一）违约情形

违约情形指：甲方逾期付款超过某日；乙方工期延误超过某天或质量不达标；任何一方泄露保密信息；或因过错导致安全事故。

（二）违约处理

违约处理措施：违约方赔偿直接损失（如工期延误每日罚合同金额万分之五）；严重违约（如安全违规）时守约方可终止合同；赔偿计算包括实际修复费用和预期利润损失；除自然灾害等不可抗力外，违约不影响争议解决。

五、争议解决方法

争议解决方法约定：出现争议先通过友好协商处理；协商不成则提交某仲裁委员会仲裁；仲裁结果为终局并具法律效力；仲裁期间合同义务正常履行；涉及法律诉讼时由建设地法院管辖。

六、合同生效与终止

（一）生效条件

合同生效条件为：双方签署后，并于___年_月__日开始生效；需经双方内部审批程序确认；生效前签署的协议无约束力。

（二）终止情形

合同终止情形包括：工程竣工验收合格后自动终止；双方书面协商终止；或一方破产或发生不可抗力持续超过某月；终止后乙方移交所有工程文件，甲方结算剩余款项。

七、签署

双方确认理解并同意本合同所有条款，并签署如下：

甲方签署人：__________（签署日期：____年__月__日）

乙