施工合同工期延误协议.docxVIP

施工合同工期延误协议

甲方（发包人）：[发包人全称]

地址：[发包人地址]

法定代表人：[发包人法定代表人姓名]

乙方（承包人）：[承包人全称]

地址：[承包人地址]

法定代表人：[承包人法定代表人姓名]

鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《[原施工合同全称]》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），约定由乙方承建位于[工程地点]的[工程名称]项目（以下简称“本项目”），原合同约定期下工程的开工日期为[原合同约定的开工日期]，竣工日期为[原合同约定的竣工日期]。

鉴于在原合同履行过程中，由于[具体说明导致工期延误的原因，例如：发包人未能按约定提供施工场地/设计变更导致工程量大幅增加且获得批准/发生不可抗力事件等非乙方原因]，导致乙方无法按照原合同约定的竣工日期完成下述工程：

1.原合同约定的竣工日期为：[原合同约定的竣工日期]。

2.工程实际已延误情况：自[延误开始日期]起，工程进度受到严重影响，预计或已延误[延误天数]天。

甲乙双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就上述工期延误事宜达成如下协议，以兹共同遵守：

第一条工期延误事实确认

甲乙双方确认，本协议所述的工期延误确实发生，其原因是[再次简要说明或确认延误原因]，并非因乙方施工能力或管理不善所致。

第二条工期顺延期限

经双方协商一致，同意将本项目原合同约定的工期进行顺延，顺延期限为[具体天数]天（含周末及法定节假日）。新的竣工日期确定为[新的竣工日期]。

第三条因工期延误产生的费用处理

1.双方确认，由于本协议第一条所述的工期延误原因，导致乙方在本项目施工过程中发生了额外的成本，主要包括但不限于因人员窝工、设备租赁期限延长等产生的费用。

2.经双方协商，确认上述因工期延误产生的额外成本由甲方承担。甲方应在[具体时间，例如：本协议生效后XX日内/新的竣工日期前]向乙方支付上述确认的额外费用，具体金额以双方最终审核确认的结算报表为准。乙方应在收到甲方支付款项前，向甲方提交详细的费用结算报表，甲方应在收到报表后[具体天数]日内完成审核确认。

3.原合同中关于误期损害赔偿的条款（如有），在新的竣工日期[选择：调整后的条款仍然有效/根据新的工期情况予以取消或修改为XX元/天，自新竣工日期届满次日起计算至实际最终竣工之日止]。

第四条对原合同其他条款的影响

本协议的签订是对原合同中关于项目工期的相关条款的变更和补充，原合同中除本协议明确修改或变更的部分外，其他条款继续有效。双方应按照变更后的工期要求履行原合同的其他义务。

第五条双方责任与义务

1.甲方责任：应继续履行原合同约定的其他义务，包括但不限于按时提供后续施工所需的设计文件、图纸，及时审批乙方提出的合理变更申请，按合同约定及时支付工程款，为乙方顺利施工提供必要的配合与支持。

2.乙方责任：应在新的竣工日期前完成本项目的全部施工任务，并确保工程质量符合原合同标准，按时提交工程竣工验收所需资料，积极配合甲方的检查验收工作，并采取有效措施管理好施工现场，尽量减少工期延误带来的不利影响。

第六条协议生效条件

本协议自双方授权代表签字并加盖本单位公章（或合同专用章）之日起生效。

第七条通知条款

双方就本协议项下的任何事项进行通知或通讯，均应采用书面形式，并按本协议首页所列地址或指定的联系方式送达。

第八条争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择：人民法院诉讼/约定仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁/诉讼。

第九条保密条款

双方同意对本协议的内容以及在本协议签订和履行过程中获悉的对方商业秘密（包括但不限于成本数据、技术信息等）承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而失效。

第十条法律适用与管辖

本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十一条其他

1.本协议一式[XX]份，甲方执[XX]份，乙方执[XX]份，具有同等法律效力。

2.本协议是原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：[甲方单位公章]

授权代表（签字）：

日期：[签署日期]

乙方（盖章）：[乙方单位公章]

授权代表（签字）：

日期：[签署日期]