水电站建设工程总承包合同.docxVIP

水电站建设工程总承包合同

一、合同主体

（一）合同双方

本合同由以下两方共同签订。甲方作为委托方，负责本工程的发包与监督；乙方作为承包方，负责本工程的设计、采购、施工等总承包工作。甲方信息如下：

委托方（甲方）：____________________

法定代表人：__________

联系地址：__________

联系电话：*

承包方（乙方）：____________________

法定代表人：__________

联系地址：__________

联系电话：*

（二）项目概述

本项目为水电站建设工程，位于某省某市，具体工程范围包括但不限于水电站主体结构、机电设备安装、引水系统、尾水系统及配套设施的全面建设。工程总投资约人民币___元，以双方确认的施工图纸和设计规范为准。甲方提供项目选址和环境评估文件，乙方负责工程的详细设计、材料采购、人员组织及施工全过程管理。

二、工程范围与工作内容

（一）工程具体内容

本工程涵盖水电站建设工程的总承包范围，乙方须承担工程设计阶段的技术规划、现场勘察及方案制定；采购阶段的设备材料采购，包括水轮机、发电机及相关辅助设备；施工阶段的土木工程、结构安装、系统调试及竣工验收相关工作。乙方需确保所有工作符合国家水利工程标准及环保规定。

（二）技术服务要求

乙方提供工程设计服务包括但不限于地质勘探、水文计算、系统仿真及施工方案优化。设备采购清单以甲方批准的技术文件为准，严禁使用不合格材料。施工过程须严格执行安全操作规程，并提交施工日志和质量报告。

三、甲方责任与义务

甲方负责提供工程用地、水电接入及必要的外部协调支持，确保施工环境符合要求。甲方应在收到乙方通知后___日内审批工程设计和进度报告；按合同约定支付工程款项；监督工程质量与安全进度；配合完成竣工验收工作；提供法律规定的项目文件。甲方迟延履行义务视为违约，须承担相应责任。

四、乙方责任与义务

乙方承担工程总承包的所有义务包括组织专业团队进行施工管理；确保工程设计、采购、施工全过程符合国家标准和技术规范；按时提交项目进度报告；保障施工安全采取防尘防噪措施；完成质量自查及整改工作；配合甲方进行验收；承担工程缺陷保修责任。乙方无权擅自变更工程范围，否则须赔偿甲方损失。

五、工期

本合同工期约定为__个月，自甲方发出开工通知之日起计算。乙方确保在工期内完成工程主体结构及设备安装，若因乙方原因导致延误，须按每日工程总价__%支付违约金。延期理由包括不可抗力因素，乙方应及时书面通知甲方并提交证明材料，甲方酌情调整工期。工程竣工验收须在完工后__日内完成。

六、合同价格与付款

本合同采用固定总价方式，合同价款为人民币_元（大写人民币__________________元整）。付款方式分为预付款、进度款及尾款。甲方在合同生效后__日内支付预付款人民币___元；工程进度达%支付进度款人民币_元；竣工验收合格后日内支付尾款人民币_元。付款迟延超过__日视为甲方违约，乙方有权暂停施工并要求赔偿利息损失。

七、质量要求与验收

工程须符合国家水利工程质量标准，乙方提交的设计文件须经甲方审核。施工过程严格执行GB/T__质量标准，材料设备需附合格证明。乙方完成施工后提交竣工验收申请，甲方在__日内组织验收小组进行检验。验收标准包括结构安全、系统运行稳定性及环保合规性。如质量不合格，乙方承担修复费用直至达标。

八、安全生产

乙方建立健全安全管理体系包括现场安全员配置、人员培训及应急预案。施工作业须遵守安全生产法规定使用防护设备确保无事故。乙方承担事故责任及时报告甲方；甲方监督抽查安全措施。重大事故双方共同处理保险公司理赔事宜。

九、违约责任

任何一方违反本合同约定视为违约。甲方违约包括未按时付款或不履行监督义务须赔偿乙方损失计违约金每日合同总价__%；乙方违约包括延误工期、质量缺陷或未履行职责须赔偿甲方损失并支付违约金每日合同总价__%。重大违约导致工程中止守约方有权解除合同索赔全部损失。

十、争议解决

本合同履行中产生争议双方应友好协商，协商不成提交至某地仲裁委员会仲裁。仲裁裁决定为最终裁决，适用中国法律。争议期间合同其他条款继续执行。

十一、合同生效与终止

本合同自双方签署之日起生效有效期至工程竣工验收合格之日。合同终止情形包括双方协议终止、工程提前完工或一方重大违约。终止后乙方完成未完工作并结算费用。

十二、其他条款

本合同未尽事宜由双方协商签订补充协议具有同等法律效力。合同文本一式四份双方各执两份。通知与文件传递以书面形式为准。

甲方签署人：____________________（签署日期：____年__月__日）

乙方签署人：____________________（签署日期：____年__月__日）