2026年瓷砖铺贴工期延误协议.docxVIP

2026年瓷砖铺贴工期延误协议

甲方（发包方）：[甲方全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

地址：[甲方地址]

联系电话：[甲方电话]

乙方（承包方）：[乙方全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

地址：[乙方地址]

联系电话：[乙方电话]

鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《瓷砖铺贴工程施工合同》（合同编号：[原合同编号]），约定由乙方承建[项目名称]的瓷砖铺贴工程，计划开工日期为[原合同约定开工日期]，计划竣工日期为[原合同约定竣工日期]。

根据原合同约定，该工程的工期为[原合同约定工期]天。现因发生以下原因，导致该工程的实际工期预计将超出原合同约定的工期：

一、延误事实原因

[在此处详细、具体地描述导致工期延误的原因。例如：]

1.因不可抗力因素，即[具体事件描述，如：XX年X月X日至X月X日发生XX地区特大暴雨，导致施工现场部分区域被淹，施工设备受损，人员无法进场作业]，根据不可抗力条款定义，该事件属于不可抗力事件，非乙方过错造成。

2.或：因甲方原因，即甲方未能按照原合同约定于[日期]提供施工所需的水电接入，导致乙方无法按计划进行隐蔽工程验收及后续铺贴工作，延误时间共计[X]天。

3.或：因乙方原因，即乙方在施工过程中发现原设计图纸存在错漏，需进行现场修改及材料更换，协调及施工耗时共计[X]天，此部分延误属于乙方管理责任。

4.或：其他经双方确认或合同约定的导致延误的原因，如[具体描述]。

二、工期顺延期限确定

经甲乙双方协商（或根据原合同关于不可抗力/甲方责任/乙方责任的处理条款），确认因上述[选择或综合上述原因]导致工期延误，同意将该工程的工期顺延[具体天数]天。因此，该工程新的预计竣工日期为[新的预计竣工日期]。

三、双方责任与义务

（一）甲方责任：

1.若延误原因属于不可抗力，甲方应积极协助乙方处理善后事宜，并按原合同约定承担因不可抗力造成的损失。

2.若延误原因属于甲方原因（如本协议第一条约定的第2项或第4项原因），甲方除应承担本协议第二条约定的工期顺延责任外，还应承担因甲方原因导致乙方停工、窝工等造成的直接经济损失，包括但不限于人员窝工费、设备租赁费延长部分、材料仓储费增加等，具体计算方式按[原合同约定或双方约定方式]执行。甲方应在本协议生效后[X]日内，将上述费用支付至乙方指定账户。

3.甲方应继续履行原合同约定的其他义务，并为乙方后续施工提供必要的配合。

（二）乙方责任：

1.乙方应在发现工期可能延误或已延误时，及时书面通知甲方，并说明延误原因及预计影响。对于非不可抗力及甲方原因造成的延误，乙方应采取积极有效的措施，努力缩短延误时间，并承担由此产生的自身管理费用及责任。

2.乙方应按照调整后的施工计划进行施工，确保工程质量和安全，已完成的工程部分甲方应予以保护。

3.若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付原合同约定的违约金、赔偿甲方因此遭受的直接损失等。

四、沟通与协调机制

甲乙双方指定以下联系人负责本协议项下的沟通协调：

甲方联系人：[姓名]，电话：[电话]

乙方联系人：[姓名]，电话：[电话]

双方应在协议生效后[X]日内就延误处理事宜进行首次沟通。此后，如需，应至少每[X]日进行一次沟通，或根据需要随时召开现场协调会，及时解决施工中出现的问题。

五、违约责任

若任何一方未能遵守本协议的约定，特别是未能按本协议第二条约定完成工期顺延或未能履行第三条约定的相关责任时，违约方应承担相应的违约责任。违约责任的具体内容参照原合同相关约定执行，或由守约方根据实际损失要求违约方进行赔偿。

六、协议生效与有效期

本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议的有效期直至因本协议处理的工期延误问题得到完全解决、原合同工程按新的预计竣工日期竣工交付或双方另行书面协商一致为止。

七、争议解决

凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[原合同约定争议解决方式，如：有管辖权的人民法院提起诉讼或提交XX仲裁委员会按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁]。

八、其他

本协议是原合同不可分割的组成部分，与本协议内容有冲突的，以本协议为准。本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。本协议一式[捌]份，甲方执[肆]份，乙方执[肆]份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方公司公章]

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：[年]年[月]月[日]

乙方（盖章）：[乙方公司公章]

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：[年]年[月]月[日]