建设工程施工合同纠纷要素式诉状标准模板.docxVIP

建设工程施工合同纠纷要素式诉状标准模板

案号（由受理人民法院填写）：（）______民初______号

一、当事人要素（标准必填，主体信息真实、完整、合法）

（一）原告

□自然人

姓名：__________性别：____民族：____出生日期：______年____月____日

身份证号码：____________________户籍所在地：____________________

经常居住地：____________________（连续居住满1年以上需附社区出具的居住证明）

联系电话：____________________电子邮箱（可选）：____________________

□法人/非法人组织

单位全称：____________________（与营业执照登记名称完全一致，无缩写、无错别字）

统一社会信用代码：____________________住所地：____________________（精确到门牌号，与营业执照一致）

联系电话：____________________邮政编码：____________________

法定代表人/负责人：__________职务：__________联系电话：____________________

涉案关联要素（标准填写）：

工程名称：__________工程具体地址：__________（精确到施工具体点位，适配不动产专属管辖）

原告身份：__________（标准选项：总承包人、实际施工人、专业分包人、劳务分包人，可直接填写）

施工资质：__________（自然人无资质填“无”；法人需填写资质等级及证书编号，无资质需注明）

（二）委托诉讼代理人（如有，按标准规范填写）

姓名：__________性别：____身份证号码：____________________

联系电话：____________________联系地址：____________________

代理关系/执业机构：__________（标准示例：XX律师事务所律师、原告近亲属、原告单位员工）

执业证号（律师必填）：____________________（非律师无需填写）

代理权限（标准明确，禁止“全权代理”）：代为提起诉讼、参与庭审举证质证、承认/放弃/变更诉讼请求、进行和解与调解、代收本案全部法律文书。

（三）被告（按责任主次排序，标准列明）

1.第一被告（核心责任方）

□自然人：姓名__________身份证号码：____________________住址：____________________

联系电话：____________________经常居住地（如有）：____________________

□法人/非法人组织：单位全称：____________________统一社会信用代码：____________________

住所地：____________________联系电话：____________________

法定代表人/负责人：__________职务：__________联系电话：____________________

2.第二被告（如有，连带/补充责任方）

姓名/单位全称：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________

住址/住所地：____________________联系电话：____________________

法定代表人/负责人（如有）：__________职务：__________

被告关联要素（标准填写）：

第一被告身份：__________（标准选项：发包人、转包人、违法分包人，可直接填写）

第二被告责任关联：__________（标准表述：简要说明承担责任的事实依据，如“违法分包涉案工程，应对第一被告债务承担连带责任”）

（四）第三人（如有，利害关系方标准填写）

姓名/单位全称：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________

住址/住所地：____________________联系电话：____________________

与本案利害关系：__________（标准表述：明确与工程、工程款等核心争议的关联，如“涉案工程材料供应商，与本案工程款支付存在直接利害关系”）

二、案由要素（标准规范，唯一确定）

建设工程施工合同纠纷（不动产专属纠纷，标准案由）

细化案由（标准勾选，可多选）：□工程款支付纠纷□工程质量纠纷□工期延误纠纷□合同无效纠纷□合同解除纠纷□质保金返还纠纷□建设工程价款优先受偿权纠纷□其他：___