08 工程法第八讲-索赔(经济).pptVIP

第四节 补偿项目 一、延误费用－停工费、窝工费、延误费用 延误费用：在甲方原因、甲方风险、工程变更情形下导致工程延误，承包人因工程延误所发生的费用称为延误费用。 工程延误：指分部分项工程施工受到干扰事件影响而较计划出现滞后的状态。 在工程造价组成各项中，凡是与时间相关的分项，均会因工程延误或工程延期而发生。 工程延误会发生直接费（人工费、材料费、机械费和措施费）。而工期延误则会发生企业管理费。工期延误的状态可以分为停工和窝工，在该两种状态下，与时间相关的直接费发生的情况又各不相同。为此，可以将延误费用分成三种费用，具体为； 1、停工费用 停工费用：指在分部分项工程停工情况下发生的直接费。 2、窝工费用 窝工费用：指在分部分项工程窝工即降效施工情况下发生的额外的直接费用。窝工费用理论上＝窝工期间实际发生的直接费用－合同约定范围的直接费用。或者等于直接费用效率降低部分。 3、延期费用 延期费用：指整个工程延期情况下发生的间接费用，主要是企业管理费。延期费用可以采用下列方式计算： 延期费用＝合同企业管理费/合同工期×可补偿的延期时间 合同企业管理费＝合同价×企业管理费率 该公式由英国厚德森（Hudsun）提出，故又称为厚德森公式。 第四节 补偿项目 二、干扰费用 干扰费用：指甲方原因、甲方风险等干扰事件直接导致的承包人发生的费用。干扰费用是与延误、延期不相关的实际发生的费用，其既可以是工程造价部分，也可以是其他损失（不包括利润）。 干扰费用按照实际损失原则计算。 在国内工程实践中，干扰费用往往以工程签证等方式得以确认。 第四节 补偿项目 三、利润 在甲方原因发生延期费用、干扰费用的同时，可以索赔利润。但在工程变更、甲方风险情形下，一般不可以索赔利润。具体的说，在甲方原因导致损失时： （1）计算停工费用和窝工费用时，可按照这些费用乘以合同约定利润百分比计算利润； （2）计算延误费用时，参照企业管理费计算方法计算利润； （3）计算干扰费用时，可按照干扰费用乘以合同约定利润百分比计算利润。 第四节 补偿项目 四、不可补偿项目－因承包人过错导致的损失不可以索赔 1、承包人对索赔事项的发生负有责任的有关费用，根据过错原则，由承包人承担。 2、承包人对索赔事项未采取减轻措施而导致扩大的损失费用。 3、承包人进行索赔工作准备的费用。 第五节 补偿证据 在工程索赔中，一般说来，除了招投标文件及其附件、合同签订前的其他签约、备忘录、意向性协议、发包人批准的施工组织设计、合同文件及其工程签证之外，尚应注意收集以下证据。 一、同期记录 同期记录的内容主要有：事件发生时及过程中现场实际状况的照片、录像、工程验收记录、气象资料、材料设备采购发票、领退料单、工资单和其他有效票据。同期记录应有监理工程师签字，否则索赔时难以成为有效证据。 另外，施工日志往往能够给索赔证据提供更多信息，也是较为有利的证据。施工日志记录的范围包括天气、施工人数、设备数量及使用情况、会议及参加人员、工程中特殊事件、停水停电、工地临时变动、材料设备到场及检查情况、不正确纠正、返工范围、工程损失等情况。 第五节 补偿证据 二、其他证据－会议纪要也是重要的索赔证据 1、会议纪要：如标前会议、施工协调会议、施工进度协调会议、施工技术讨论会等等。作为索赔证据的会议纪要，要注意将纪要送达各方进行审检签认。 2、承发包双方往来函件。如信函、电报、传真、电话录音等。 3、国家法律、法规、规章及规范性文件（包括政策性文件）等有关材料调价、运费提高、人工费提高标准、银行利率调升、新增有关征税规定及第三方有关情况的证明等。 4、发包人或工程师的口头指令、传真件、电子邮件应及时进行书面确认。 案例：因不利地质条件返工的该如何索赔 甲公司投标承包了某大厦的土方工程。因为地质条件差，甲公司在按设计图纸施工的过程中多次出现边坡滑坡，为此，甲公司几次改变施工方案，仍无济于事，造成大量返工。后来发包人发出设计变更单，增加了边坡坡度才解决了上述问题。为此，甲公司提起仲裁。 观点一：施工现场土质情况是客观存在的，承包人应根据应根据不同的土质制定相应的施工方案或措施，因承包人施工不当，造成的返工费用应由承包人自行承担。 观点二：施工现场土质情况差，而设计中未充分考虑不利的地质条件，造成的返工费用应该由发包人承担，承包人未及时采取措施，也应承担部分费用。 第八讲索赔－经济索赔 杭仁春 广义经济索赔 经济索赔 补偿管理 工程结算 补偿证据 同期记录 索赔时效 索赔期限 加速费用 解除损失 直接损失 延期费用 窝工费用 停工费用 干扰费用 利 润 延误费用 结算价 预期利润 补偿程序 其他证据 指令加速 合同解除 甲方风险 甲方原因 工程变更 计量估价 变动调价 索赔概念 牛津法律大辞典对索赔（claim）的定