装饰装修合同书介绍.doc

装饰装修工程施工合同协议条款 发包方（以下简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托代理人（姓名）∶＿＿＿＿＿＿民族：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：________________ 身份号：_______________________ 承包方（以下简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本工程设计人：＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿ 施工负责人： ＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，法规的规定，结合本市公共装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的公共装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况 1.1工程地点：________________________________________ 1.2工程装饰装修面积： 1.3 工程户型： 1.4 工程内容及做法（见报价单和图纸）； 1.5 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。(1)承包人包工、包料 (2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料 第十条 工程款支付方式 10.1．合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款： 支付次数 支付时间 支付金额（元） 第一次 开工前三日65% 第二次 工程进度过半33% 第三次 双方验收合格2% 10.2工程进度过半是指：瓦工进入施工现场三天后为界定工程过半的标准。 10.3工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款。 第十一条 违约责任 11.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失； 11.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。 11.3因一方原因，造成合同无法履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 11.4甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金合同额2‰元。 11.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理。 第十二条 合同争议的解决方式 双方发生争议协商不成时，按下列第 种方式解决： 12.1向＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 仲裁委员会申请仲裁。 12.2向 人民法院起诉。 第十三条 附件 13.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到楼下指定地点，不含外运，不含外运指离施工现场十米内。 13.2施工期间，乙方每天的工作时间为物业规定时间，节假日除外。 13.3本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。 13.4甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 13.5合同履行完后自动终止。 第十四条 其他约定条款 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 甲方签字： 乙方签字（盖章）： 法人代表： 委托代理人： 年 月 日 年 月 日 装 饰 装 修 工 程 变 更 单 附表一 变更内容 原设计 新设计 增减费用（+ —） 详细说明： 注：若变更内容过多请另附说明 甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）： 年 月 日 年 月 日 工 程 验 收 单 附表二 序号 主要验收项目名称 验收日期 验收结果 整 体 工 程 验 收 结 果 年 月