《某工程项目施工招标文件》.docVIP

XXXXXXXXXX(工程名称）工程项目 施 工 招 标 文 件 招标编号：XXX(所在地的手写字母）-20XX-XX（几月） 招标内容：建筑施工工程 招 标 人：XXXXXX(招标单位） 招标代理机构：XXXXX（招标机构） 日 期： 20XX年XX月 目 录 第一章 投标须知及投标须知前附表 3 第二章 合 同 条 款 20 第三章 合同文件格式 37 第四章 工程建设内容和标准 43 第五章 投标文件投标函部分格式 46 第六章 投标文件商务部分格式 53 第七章 投标文件技术部分格式 72 第八章 资格审查证明资料 74 第九章 评标标准和方法 83 第十章 图 纸 、工程量清单 86  第一章 投标须知及投标须知前附表 目 录 一、投标须知前附表 二、投标须知 （一）总则 （二）招标文件 （三）投标文件的编制 （四）投标文件的提交 （五）开标 （六）评标 （七）合同的授予 投标须知前附表 项号 条款号 内 容 1 1 工程概况 工程名称：xxxxxxxx项目 设计单位：xxxxx 结构形式：xxxxxx 2 1 建设地点 3 1 项目批文 XXXXXX号 项目主要建设 内容及规模 该项目总建筑面积XXXX平方米，共建设XXX套。 4 1 承包方式 包工包料(或其他类别） 5 1 质量标准 合格 6 2.1 招标范围 及内容 招标范围：图纸范围内建筑工程施工 7 2.2 工期要求 一年，合同签订后即可开工 8 3.1 资金来源 中央资金及地方财政配套（或其他类别） 9 4.1 投标人资质 要求 具有国内房屋建筑工程施工叁级（含叁级）以上施工总承包资质 10 4.2 资格审查方式 资格后审 11 13 合同形式 总价合同 12 15.1 投标有效期 90日历天（从提交投标文件截止之日算起） 13 第二章 26 付款方式 工程基础完工后付合同价款的20%，三层完工后付合同价款的15%，主体验收合格后付合同价款的15%，竣工验收合格交付使用后付合同价款的35%，工程决算完成后（10日内）除留5%的工程质量保证金14 16.1 投标保证金 金额 人民币：10万元，采用现金、电汇方式 15 5.1 踏勘现场 在征得招标人允许后，投标人可自行安排现场踏勘，以获取与投标有关的现场资料；答疑采用书面形式 16 18.1 投标文件份数 1份正本，4份副本,1份电子文件（光盘形式） 17 21.1 投标文件提交地点及时间 收件人： 地 18 25.1 开 标 开标时间：20XX年X月XX日上午9:00 开标地点： 19 31.4 评标方法 及标准 综合评分法，详见第九章 20 -- 担保 承包人向发包人提供合同总额5%的履约担保 21 -- 招标代理费 按计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号文执行； -- 交易中心 服务费 交易中心服务费：按山东省物价局、建设厅、监察厅《关于建设工程交易中心服务费收费标准的通知》（鲁价费发[2001]243号）由滨州综合招标投标交易中心。 -- 联系方式 招 标 人： 办公地址： 联 系 人： 联系电话： 招标代理机构： XX分公司办公地址： 联系人： 二、投标须知 （一）总 则 1、工程2、招标范围工期2.1 本工程招标范围：详见本须知前附表第项2.2 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项 3、资金来源 3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。 4、合格的投标人 4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。 4.本招标工程项目采用资格审查方式确定合格投标人及其以上资质”后，对已完成工程应付中标通知书、合同书、合同协议书、工程竣工验收证明；对于在建工程应附中标通知书及合同协议书； （8）在“其他资料”中应说明近三年所发生的诉讼或仲裁情况，如有的话需附法院和仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文件；若无，应加盖投标人公章且说明“无”。 投标人对提供的以上资料的真实性负责，评标过程中评标委员会若对以上投标人提供的资料有异议，可要求投标人提供原件进行复核，若发现有不实之处，按废标处理。 注：投标人编制的资格后审审查文件（包括所有表格、复印件）均应逐页加盖投标人单位公章，否则将导致被取消投标资格；未及时提供原件或提供虚假原件的，招标人有权取消其投标资格。近三年指2008年1月1日至开标日。 本资格审查文件单独密封