喷绘广告牌委托协议.docVIP

喷绘广告牌委托协议 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。 一、项目名称和地点 1、项目名称： 2、工程地点： 二、工程内容： 1、依据甲乙双方确认的 施工。 2、甲方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、广告牌安装.。乙方负责广告画面成品设计及喷绘安装。 三、承包方式和造价： 01、喷绘画面整体设计费： 02、喷绘画面单价 元（大写： ）。总面积： ，合计人民币 元，大写： 元整； 03、喷绘布粘接费单价 元（大写： ）。总面积： ，合计人民币 元，大写： 元整； 总合计金额：人民币 元，大写： 元整； 四、工程价款支付、结算方式： 付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的70%,计人民币 元，施工完成后支付余款，即： 元，预留1000元质保金，质保期为1年，质保期满后支付质保金。 五、 工程期限为 天。 六、双方责任 1、甲方负责广告牌的前期审批及焊工作业的正常施工，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人 元计，工期相应顺延。 2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内，由乙方负责其电费。甲方协助乙方选好材料堆放场地。 3、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其费用；材料存放期间由甲方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与乙方无关。 4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。 5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天 元。 7、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告塔（牌）进行处理或拍卖，同时此合同终止。 （二）乙方责任 1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔（牌）喷绘画面的平整度，牢固度。 如因结构安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由甲方方承担；在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告损坏，由乙方承担责任。 　 ２、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的X％赔偿甲方损失。 3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。 4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害（如刮风下雨、雪等）或停电原因，工期顺延。 ５、如乙方负责的工程项目竣工，甲方在收到验收通知2日内未验收工程，故视为验收通过。 ７、在保修期内，乙方当年对广告画面检查、维护一次，费用由乙方承担。（如外力造成的画面损坏，乙方不负责维护）以后的设施维护由甲方定期检修和维护。 8、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。 七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。 （五）本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。 甲方代表人签字： 乙方代表人签字： （盖章） （盖章） 年 月 日