建筑农民工工资支付委托保证合同.doc

建筑农民工工资支付 委托保证合同 合同编号： 安信2009年都江堰建字第M 号 委托单位： 成都市宏升建筑工程有限公司 项目名称： 都江堰市都江明珠工程 联系地址： 都江堰市幸福大道临莲花南路 签订日期： 2009年5月10日 建筑农民工工资支付委托保证合同 委托人（被保证人）：成都市宏升建筑工程有限公司（以下简称甲方） 住 址：_____________________________________ 开户银行：___________________________________ 账 号：_____________________________________ 法定代表人或授权代表人：_____________________ 电 话： 传 真：_________________ 受委托人（保证人）：四川安信投资担保 （以下简称乙方） 住 址：成都市佳灵路30号 开户银：___________________ 账 号：___________________ 法定代表人或授权代理人：_______________ 电 话 传 真 第一部分 合同主要条款 鉴于甲方就都江明珠工程项目向乙方提出建筑农民工工资支付担保申请，乙方接受甲方得委托，向都江堰市建设局（监管方）出具以农民工为受益人健康农民工工资支付担保书。甲乙双方经协议一致，本着有好互利，公平公正的原则订立本合同。 一、委托人资质情况 资质保证号码：_____________________ 发证机关：_________________________ 资质专业及等级：___________________ 复合时间及有效期：_________________ 二、工程项目情况 项目名称： 都江明珠工程； 项目地址：都江堰市幸福大道中段莲花南路 工程合同价：187493638.8元 项目施工期限为：2009年 5 月 10 日至2011年 5 月 10 日 在建设行政主管部门备案的《中标通知书》或《建筑施工合同》及编号：《 》《 》。 三、合同定义 本合同所称农民工工资支付担保是指：乙方向监管方担保，当甲方未能履行支付义务时，由乙方在本合同约定得担保限额内代甲方支付农民工工资。 四、担保事项 1、担保方式： 连带责任保证担保。 2、担保金额： 不超过人民币_________元（大写：__________________元整）。 3、担保对象： 在项目施工过程中，为该项目提供劳务作业的农民工获取工资的权益。 4、担保书有效期限： 担保有效期限为 工程开工之日 至实际工程综合竣工验收备案日期止。 5、担保费 5.1、按照在建设行政主管部门备案的《建筑施工合同》开竣工期限，在本合同签订后三个工作日内，甲方应一次性按担保金额的___ %（年费率）向乙方支付《建筑施工合同》规定的工程开工之日至工程竣工之时担保费，共计人民币________元（大写：______________元整）。 5.2、《建筑施工合同》约定的竣工期限之后至实际综合竣工验收备案完毕之日的担保费按担保金额的____%（年费率）收取，该担保费在甲方办理竣工验收备案前收取。 6、担保书的出具 乙方收迄甲方依据本合同约定的担保费及反担保保证金，并双方签订完本合同反担保合同后三个工作日内，向监管方出具《建筑农民工工资支付担保书》（保函统一编码：_________________）。甲方未按时足额支付担保费或反担保保证金的，乙方有权不出具担保书。 五、保证责任及其代偿 1、担保书有效期间，甲方发生民工工资拖欠时，乙方履行保证责任。当发生下列情况之一，乙方在五个工作日内履行代偿义务，当发生突发事件时，在两个工作日内履行代偿义务： 1.1人民法院、劳动仲裁部门、行政主管部门裁定或判定的拖欠民工工资的； 1.2甲方与受益人之间有明确的民工工资拖欠事实依据的； 1.3当发生突发事件时，甲方的法定代表人或授权委托代理人以及项目负责人等相关责任人不到事件现场，或者以未结清民工工资等理由拒不配合处理拖欠事故且经建设、劳动等有关部门证明的(甲方对乙方代偿行为及代偿金额均视为事实认定)： 1.4乙方在保后监管过程中发现该项目：已造成事实民工工资拖欠且民工工资拖欠金额在最高担保金额以内时；或者甲方连续三次发生民工工资拖欠行为的，且拖欠金额在最高担保金额以内的，乙方向建设、劳动等有关部门反映并经查实的，建设、劳动等相关