K0+630核电站小桥桥梁改建工程施工合同.doc

　 龙公路（2009）***养施合字第***号 ******K0+630核电站小桥桥梁　　改建工程施工合同 委托人： **市******公路局 受托人： 河南省******工程集团有限公司 工程地点： **市****** 签订时间: 年 月 日 目 录 第一部分合同协议书…………………………………………………………………………… 1 第二部分合同通用条款………………………………………………………………………… 3 第三部分 专用条款 30 专用条款数据表 30 二、监理工程师和监理工程师代表 32 四、合同文件 33 五、一般义务 33 六、劳 务 38 七、材料、设备和操作工艺 39 九、开工和延误 40 十、缺陷责任 45 十一、变动、增加和取消 45 十二、索赔程序 47 十六、特殊分包人或供货人 48 十七、证书和支付 49 十八、承包人违约 52 二十五、费用和法规的变更 54 二十六、其 他 55 加强施工期间施工安全管理 59 加强泥头车管理 59 建设工程廉政合同 60 安全生产合同 63 第一部分 合同协议书 鉴于发包人为******K0+630核电站小桥桥梁改建工程并接受了承包人对该项目的承诺书，现由 **市******公路局 （下称“发包人”）为一方和 河南省******工程集团有限公司 （下称“承包人”）为另一方共同达成并签订本协议如下： 里程桩号：******K0+630 工程名称：******K0+630核电站小桥桥梁改建工程 工程类别：07养路费 计划投资：412万元 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即： (1)合同协议书及附件(含招标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)； (2)中标通知书； (3)承诺书和承诺书附录(含招标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)； (4)合同专用条款及数据表(含招标文件补遗书中与此有关的部分)； (5)合同通用条款； (6)补充技术规范； (7)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分)； (8)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分)； (9)标价的工程量清单(含招标文件补遗书中与此有关的部分)； (10)施工组织设计建议书； (11)工程项目管理手册（发包人或代建人编制，如果有）； (12)在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。 合同暂定价：（以中标价作为合同价款）金额（大写）： 贰佰柒拾陆万肆仟壹佰伍拾柒元整　（RMB：2764157元）(结算价以政府审计部门审核价为准)。 由于发包人按本协议书第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，发包人在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。 承包人应在监理工程师发出开工令之后，在承诺书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为 120 日历天，工期从发包人发出开工通知书后第7天开始计算。 本合同纠纷解决办法为：由**市中级人民法院解决。 本协议书在承包人提供履约银行保函后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由发包人签发缺陷责任终止证书且合同各项费用结清后失效。 本协议书正本拾份、副本拾份，发包人执柒份，承包人执叁份，当正本与副本的内容不致时，以正本为准。 发　包　人：（公章）　承　包　人：（公章）住　　所：　　住　　所：　　　　法定代表人　　法定代表人　　委托代理人　委托代理人：　　电　　话：　　电　话传　　真：　　传　　真：　　开户银行　：　　开户银行　：　　　　账　　号：　账　　号：　　邮政编码　：　邮政编码　：　　第二部分 合同通用条款 定义和解释 定 义 1.1在本合同中，下列名词或术语，除文中另有要求或说明外，应具有本条所指的含义： （1）a.发包人 指本项目的合同专用条款中指明的执行本建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理本建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。 b. 承包人 指其投标已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承建本合同工程的当 事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。 c. 分包人 指承包