合署办公公告-铁路建设工程网.DOC

深圳动车所合署办公工程施工总价承包招标公告 招标编号 1.招标条件 本招标项目深圳动车所合署办公工程由广州铁路（集团）公司计统处厦深调计〔201〕预算单位为现对该项目的施工进行招标。 2.项目概况与招标范围 2.2招标范围及主要工程内容：深圳动车所内新建面积约2575平方米的5层综合办公楼，将既有动车调度室中的设备以及合署办公增设的设备搬迁至新楼。 2.3标段划分：本项目工程范围内设 1 个标段。 2.4其他：建设总工期90天。 3.投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备 3.2 其他要求： （1）在中华人民共和国境内合法注册的独立法人； （2）具备有效的安全生产许可证； （3）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书； （4）未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内； （5）未在广铁集团通报的停标处罚期内。 （6）申请人不得存在下列情形：被暂停或取消投标资格的；在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的；有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。 （7）投标人在投标期内未被人民法院列为失信被执行人。 （8）具有良好的企业社会信誉、财务状况良好。近三年无任何违法和重大违约行为。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； （9）申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在2017年 2 月～2018年 2 月（递交投标文件之日起1年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录； 3.3 本次招标接受联合体投标。 ，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 、年以上铁路类似项目管理工作经验，年以上项目经理工作经验，良好的职业道德 总工程师职称工程师或以上，从事铁路类似项目管理工作至少 5 年，主管项目技术工作 3 年以上。 3.6 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[2016]39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见公告附件。 4.招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者，请于月日至月日，每日上午时至时，下午时至时（北京时间，下同）， 4.2 招标文件每套售价￥元，售后不退 招标代理账号： 开户银行：交通银行北京西单支行 开户名称：中铁物总国际招标有限公司 账 号：7005007 4.3 本次招标不接受邮购招标文件 5.投标文件的递交 5.1 投标文件递交的时间为月日时分至月日时分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为月日时分，地点：。 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 6.发布公告的媒体 7.联系方式 广州铁路（集团）公司深圳工程建设指挥部 地址： 深圳市罗湖区和平路船务街15号渔景大厦 邮编： 518001 联系人： 易先生 电话： 0755 传真： 0755 电子邮件： shenjzjcb@163.com 招标代理机构： 中国铁路物资股份有限公司 地址： 北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层 邮编： 项目经理： 100036 李剑华09394443909441213） 联系人： 庞工、李工、郭工 电话：13480209757、020 传真： 020 电子邮件： crmscgz01@163.com 广州铁路（集团）公司深圳工程建设指挥部 2018年月日  投标人业绩证明 （项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。 项目于 年 月 日签订合同协议书， 合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。 或项目正在施工。 特此证明。 发包单位名称（盖章） 年 月 日 发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 总 监理 工程师： 联 系 电 话： 公告附件二 （项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知