项目8 建设工程施工索赔 副本【.pptxVIP

项目8 施工索赔一、概述1.索赔的特征　（1）索赔是双向的　（2）只有实际发生了经济损失或权利损害，才能索赔　（3）索赔是一种未经对方确认的单方行为。施工索赔按索赔的合同依据分按索赔目的分按索赔事件的性质分按索赔的处理方式分 合同内索赔合同外索赔道义索赔工期索赔费用索赔工期延误索赔工程变更索赔合同被迫终止的索赔工程加速索赔意外风险或不可预见因素索赔其他索赔单项索赔综合索赔§8.1　建设工程施工索赔概述 2. 施工索赔分类§8.1　施工索赔程序 《建设工程施工合同文本》规定的工程索赔程序 （1）承包人提出索赔申请。（2）发出索赔意向通知后 28 天内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料；正式提出索赔申请。（3）工程师审核承包人的索赔申请。（4）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 28 天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。（5）工程师与承包人谈判。（6）发包人审批工程师的索赔处理证明。（7）承包人是否接受最终的索赔决定。FIDIC 合同条件规定的工程索赔程序 　（1） 承包商发出索赔通知。如果承包商认为有权得到竣工时间的任何延长期和（或）任何追加付款，承包商应当向工程师发出通知，说明索赔的事件或情况。 　（2） 承包商未及时发出索赔通知的后果。　（3） 承包商递交详细的索赔报告。　（4） 工程师的答复。工程师在收到索赔报告或对过去索赔的任何进一步证明资料后 42 天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。1. 承包人提出索赔要求 　（1） 发出索赔意向通知28天义务：做好同步记录　（2） 递交索赔报告事件发生的原因正式索赔报告的内容：对其权益影响的证据资料索赔的依据此项索赔要求补偿的款项工程延期天数的详细计算对于持续影响的索赔事件，索赔报告怎么递交？2. 工程师审核索赔报告　（1） 审核承包人的索赔申请接到通知后接到正式索赔报告后判定索赔是否成立的原则（1）与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本额外支出或总工期延误；（2）造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应该承担的责任；（3）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。2. 工程师审核索赔报告　（2） 对索赔报告的审查事态调查损害事件原因分析分析索赔理由实际损失分析证据资料分析3. 确定合理的补偿额　（1） 工程师与承包人协商补偿协商的内容：责任的界限划分不一致索赔证据不充分索赔计算的依据和方法分歧较大3. 确定合理的补偿额　（2） 工程师索赔处理决定工程师收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。填写表格：工程延期审批表费用索赔审批表授权范围内的：将结果通知承包人，抄送发包人。授权范围外的：报请发包人批准。4. 发包人审查索赔处理决定是否同意工程师的处理意见。索赔报告经发包人同意后，工程师即可签发有关证书。5. 承包人是否接受最终索赔处理如果承包方认为发包方的索赔处理不合理应该怎么办？提交仲裁或诉讼解决。发包人的索赔主要限于：施工质量缺陷、拖延工期等违约行为。§8.3　施工索赔报告 1、索赔报告的作用 （1）业主的反应就是针对索赔报告。（2）调解人和仲裁人也是通过索赔报告了解和分析合同的实施情况和承包商的索赔权利要求，评价它的合理性，并据此作出决策。（3）具有法律效力的正规文件。§8.3　施工索赔报告 1、索赔报告的基本内容组成 （1）索赔事件总论序言索赔事项概述具体索赔要求索赔报告编写及审核人员名单§8.3　施工索赔报告 1、索赔报告的基本内容组成 （2）索赔依据应直接引用合同中条款写法要求：在写法结构上，按照索赔事件的发生、发展、处理和最终解决的过程编写，并明确引用合同的有关条款。§8.3　施工索赔报告 1、索赔报告的基本内容组成 （3）索赔费用及工期计算以具体的计算方法和计算过程，说明自己应得经济补偿的款额或延长的工期。§8.3　施工索赔报告 1、索赔报告的基本内容组成 （4）索赔证据政治经济资料施工现场记录报表及来往函件工程项目财务报表§8.3　施工索赔报告 2、编写索赔报告的基本要求 对于重大索赔，最好在律师或索赔专家的指导下进行。（1）索赔事件应是真实的（2）责任分析应清楚、准确、有依据（3）充分论证事件造成承包商的实际损失（4）索赔计算必须合理、正确§8.4　索赔的计算 一、工期索赔的计算　工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。1.网络分析法　利用进度计划的网络图，分析其关键线路。　（1）由于非承包商自身的原因造成关键线路上的工序暂停施工：　工期索赔天数＝关键线路上的工序暂停施工的日历天数　（2）由于非承包商自身的原因造成非关键线路上的工序暂停施工：　工期索赔天数＝工序暂停施工