土石方施工合同().docxVIP

PAGE PAGE 1 土石方施工合同 甲方： （身份证号码）： 乙方： （身份证号码）： 鉴于甲、乙双方本着互惠互利、诚实守信、合作共赢的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和建筑法》等有关法律法规的规定，甲方同意乙方承担 改造工程土石方施工任务，双方就合作事项协商达成一致订立本合同。 第一条 工程概况： 1．工程名称：项目 2．工程地点： 3．承包范围：改造项目土石方施工（包括土方挖运、石方破碎、设备进退场等一切与挖运有关费用）。（表皮及淤泥除外） 4、承包方式：采取包工包机具的方式 5、工程量：约 万立方，以双方实际测量为准。 第二条 工程质量 根据甲方提供的场地平整图纸及资料要求进行施工，工程验收按图纸要求标准执行。 第三条 工程价款和结算方式 1、工程价款 此承包土方单价为 元／立方，石方动态爆破单价为 元/立方，静态爆破即膨胀炸药爆破单价为 元/立方，机械破碎为 元/立方计价。在合同规定的有效期间会因市场行情的变化和弃土场限制的因素而调整。 2、结算方式 本工程以乙方自负盈亏形式施工，土方以每2万立方（环保渣土车14方/车计算，即1400车）作为一个结算阶段付工程款80％，剩余20%将于完成第3个2万立方（即6万方）计量后全部付清。土方全部运完后，若未达到第二个6万方，甲方也必须付清乙方的所有土方工程款。石方以1万方（即700车）结算一次付工程款80%，剩余20%于完成3万方计量后全部付清，依此类推 第四条 工程量的确认 1、甲方与乙方确认同一个测量队，测量后以现有的标高为准，并在双方确认无异议签字后生效。测量出来的标高对照原始地貌图（由甲方提供），可算出总方量，也可以在全部开挖完工后，再次测量竣工标高结合甲乙双方之前确认的标高算出总方量。 2、乙方需严格控制标高和施工范围，在未经甲方指示情况下超出部分由乙方负责，甲方不支付超出部分工程量的费用。 3、按照达到甲方质量要求的实际施工量计算 第五条 甲方的责任和义务 1、组织人员向乙方进场人员进行施工技术和安全交底。若工地变更，甲方必须提前三天以书面形式通知乙方，并签证作为乙方结算依据。 2、处理好施工范围内的所有拆迁问题及有关甲方所涉及的所有事宜，若因甲方在原因导致乙方不能正常施工，除工期顺延外，按本合同第六条第一项甲方支付乙方误工损失费。 3、按合同约定及时支付合同价款。甲方若不能支付乙方工程款，乙方有权利停工催要所欠工程款，工期顺延同时甲方按本合同第六条第一项支付乙方误工损失。 4、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，由此造成的第三方损失应由甲方负责。 5、配合政府职能及有关施工手续的办理。 第六条 乙方责任和义务 1、乙方应详细了解施工场地地质情况、图纸和相关资料、相关技术要求和规范做到规范、安全、文明施工。 2、在甲方规定的工期内，保质保量完成工程量，除不可抗拒因素外，不得延误工期。 3、合同签订后，盈亏风险由乙方自担，在合同规定时间内乙方不得以任何理由（如亏损、人员及材料价格上涨等因素）同甲方扯皮停工要求加价，否则甲方责令乙方无条件退场。并按本合同总工程量的10％赔偿甲方工程损失。 4、乙方如自身任何原因停工，造成一切经济损失及由 此引起的后果均由乙方承担。 5、乙方全权承担工程中的安全责任，出现安全事故与甲方无关。 第七条 争议解决 因本合同而发生的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，并作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。协商不成按将争议向所在地的人民法院提起诉讼。 合同订立本合同一式二份，甲、乙双方各一份，均具有同等法律效力。 甲方： 联系电话： 乙方： 联系电话： 2019年 月 日