《施工索赔原因分析及基本处理原则》-毕业论文（设计）.docVIP

目录 PAGE 1 PAGE 29 毕 业 论 文 学 校 名 称 西华大学 院（系）名称 土木工程系 专 业 土木工程 论 文 名 称 施工索赔原因分析及基本处理原则 姓 名 学号 200903010113 指 导 老 师 日 期 2011-12-1 西华大学锦江校区工程系学士论文 摘要 索赔指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务而受到损失，向对方提出赔偿要求。索赔是合同双方的法定权利，也是维护其自身经济利益的手段。本论文以业主和承包商之间的施工合同为切入点，较为系统地分析了施工索赔产生的原因，提出了处理的基本原则与方法。 本文研究的主要内容包括：(1)施工索赔的起因与分类。其中包括施工索赔的定义、特征，由于业主违约、合同缺陷、工程变更、国家法令变更等原因造成的索赔。（2）违约行为与违约责任。 (3)合同缺陷造成的索赔。对由于合同文件的缺陷引起的索赔分析及现状探讨。 (4)工程变更与索赔。工程变更主要分为三类：一是设计变更，二是指令变更，责任由发包人承担；另一类是施工方案变更，一般由承包商承担责任。（5）工期索赔和费用索赔。(6)索赔的主要程序及争议解决方式。分别是调解、仲裁机构裁决、法院诉讼判决。 本论文重点对概念进行研究分析，在对索赔方式及处理意见、工程惯例的分析过程中，使工程项目管理人员在工程合同管理的过程中能正确地看待索赔，公平理性地处理索赔。使广大业主或承包商能够增强自我保护的意识，提高索赔方面的管理，使企业更好的成长，创造出更多的利润。 关键词：施工索赔，合同，违约责任，缺陷，工程变更，争议 施工索赔原因分析及基本处理原则 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 摘要 1 第一章 绪论 4 1.1施工索赔的问题的产生及现状 4 1.1.1施工索赔问题的产生 4 1.1.2国内研究现状 4 1.2本文研究的目的和研究方法 5 1.2.1本文研究的目的 5 1.2.2本文研究的主要方法 5 第二章 施工索赔起因与分类 6 2.1 施工索赔的定义 6 2.1.1施工索赔的定义 6 2.1.2索赔的特征 6 2.2索赔产生的原因 7 2.2.1业主违约 7 2.2.2合同缺陷 7 2.2.3工程变更 8 2.2.4工期拖延 8 2.2.5国家政策及法律、法令变更 8 2.3索赔的分类 9 2.3.1按索赔的要求分类 9 2.3.2按与索赔的处理时间和处理方式分类 9 第三章 违约责任索赔 11 3.1违约行为与违约责任 11 3.1.1 违约行为 11 3.1.2违约责任 12 3.2违约与索赔 12 3.2.1发包人未能按规定提供施工条件的违约索赔 13 3.2.2业主未能按约定条件提供材料、设备的违约索赔 13 3.2.3发包方没有能力或没有在规定的时间内支付工程款的违约索赔 13 第四章 合同缺陷引起的索赔 14 4.1原因及现状 14 4.2处理原则 14 第五章 工程变更与索赔 15 5.1 工程变更的概念及其原因 15 5.2工程变更的种类及内容 16 5.2.1设计变更 16 5.2.2指令变更 16 5.2.3施工方法变更 17 5.3工程变更的程序 17 西华大学锦江校区工程系学士论文 54工程变更管理中应注意的问题 17 5.4.1工程变更的估价 17 5.4.2正确界定工程变更的责任，处理索赔 18 第六章 工期索赔与费用索赔 19 6.1工期索赔 19 6.1.1 工期索赔的产生 19 6.1.2工期索赔的计算方法 19 6.2 费用索赔 21 6.2.1费用索赔的构成 21 6.2.2 费用索赔的计算方法 22 6.2.3 费用索赔的处理原则 23 第七章 索赔的主要程序及争议的解决办法 25 7.1索赔的处理程序 25 7.2索赔争议的解决办法 25 第八章主要结论 27 8.1主要结论 27 致谢 参考文献 施工索赔原因分析及基本处理原